建设工程相关的合同分类.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

建设工程相关的合同分类

本合同目录一览

1.总则

1.1定义与解释

1.2适用法律

1.3合同文件的优先顺序

2.工程范围与内容

2.1工程概述

2.2分部分项工程

2.3工程量清单

3.合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3支付方式与进度

4.工期与进度

4.1施工期限

4.2关键节点

4.3进度报告与审批

5.质量与标准

5.1质量要求

5.2质量检验与验收

5.3质量争议的处理

6.材料与设备

6.1材料供应

6.2设备安装

6.3材料与设备的验收

7.施工安全与环保

7.1安全措施

7.2安全事故的处理

7.3环保要求与措施

8.变更与调整

8.1变更的范围与程序

8.2调整的条件与方法

8.3变更与调整的费用处理

9.违约责任

9.1违约行为

9.2违约责任的具体规定

9.3违约赔偿的计算与支付

10.争议解决

10.1争议的解决方式

10.2仲裁或诉讼的地点与法院

10.3仲裁或诉讼的适用法律

11.合同的生效、变更与终止

11.1合同的生效条件

11.2合同的变更程序

11.3合同的终止条件与后续事宜

12.权利与义务的转让

12.1转让的条件

12.2转让的程序

12.3转让的有效性确认

13.必威体育官网网址条款

13.1必威体育官网网址信息的范围与内容

13.2必威体育官网网址责任的承担

13.3必威体育官网网址期限与例外情况

14.其他条款

14.1一般规定

14.2附加条款

14.3附件与附录

第一部分：合同如下：

第一条总则

1.1定义与解释

1.1.2本合同所称的“建设工程项目”是指业主委托承包商实施的工程项目，包括但不限于土建、安装、装修等工程。

1.1.3本合同所称的“承包商”是指具有相应资质，承担建设工程项目实施义务的自然人、法人和其他组织。

1.1.4本合同所称的“业主”是指委托承包商实施建设工程项目的自然人、法人和其他组织。

1.2适用法律

本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

1.3合同文件的优先顺序

本合同文件包括合同、附件、附录等，其优先顺序如下：

（1）合同；

（2）附件；

（3）附录。

第二条工程范围与内容

2.1工程概述

本合同所涉及的工程概述如下：

（1）工程名称：__________；

（2）工程地点：__________；

（3）工程规模：__________；

（4）工程内容：__________。

2.2分部分项工程

（1）土建工程；

（2）安装工程；

（3）装修工程；

（4）其他工程。

2.3工程量清单

乙方应按照合同约定，提供详细的工程量清单，包括工程项目的名称、数量、单价、总价等。

第三条合同价格

3.1合同总价

本合同总价是指乙方完成合同约定的工程范围内的全部工程内容，并达到合同约定的质量标准所需的费用。合同总价详见附件。

3.2价格调整

除合同约定的价格调整条款外，未经双方协商一致，任何一方不得单方面调整合同价格。

3.3支付方式与进度

（1）预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的一定比例作为预付款。

（2）进度付款：按照工程进度，乙方提交进度报告，甲方按照约定的比例支付进度款。

（3）竣工结算：工程验收合格后，乙方提交竣工结算报告，甲方按照约定支付剩余款项。

第四条工期与进度

4.1施工期限

本合同工程应自合同签订之日起算，工期为____个月。

4.2关键节点

乙方应按照合同约定的关键节点完成工程，如延期，应承担相应的违约责任。

4.3进度报告与审批

乙方应定期向甲方报告工程进度，甲方有权对工程进度进行监督和审批。

第五条质量与标准

5.1质量要求

乙方应按照合同约定的质量标准完成工程，确保工程质量符合国家法律法规、行业标准和甲方要求。

5.2质量检验与验收

工程验收分为初步验收和最终验收，验收合格后，方可交付使用。

5.3质量争议的处理

如发生质量争议，双方应协商解决；协商不成的，可按照合同约定的争议解决方式处理。

第六条材料与设备

6.1材料供应

乙方应按照合同约定的材料供应范围和标准，向甲方供应合格的材料。

6.2设备安装

乙方应按照合同约定的设备安装标准和要求，完成设备安装工作。

6.3材料与设备的验收

甲方应按照合同约定的验收标准和方法，对乙方供应的材料和设备进行验收。

第八条变更与调整

8.1变更的范围与程序

（1）因法律法规变化导致的合同内容变更；

（2