建筑施工队劳务合同范本精选.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

建筑施工队劳务合同范本精选

本合同目录一览

1.劳务范围与内容

1.1工程概述

1.2劳务工作内容

1.3工作量及工期

2.劳务报酬

2.1报酬计算方式

2.2报酬支付时间与方式

2.3额外费用

3.劳务人员

3.1人员资质要求

3.2人员管理与调配

3.3人员培训与指导

4.施工材料与设备

4.1材料供应与质量要求

4.2设备使用与管理

4.3材料与设备的安全存放

5.安全生产与责任

5.1安全生产措施

5.2安全事故处理

5.3责任划分与承担

6.质量保障与验收

6.1质量标准与要求

6.2验收程序与标准

6.3质量问题的处理

7.合同的履行与变更

7.1合同履行期限

7.2合同变更条件与程序

7.3合同解除与终止

8.违约责任与赔偿

8.1违约行为与责任

8.2赔偿金额的计算与支付

8.3争议解决方式

9.必威体育官网网址条款

9.1必威体育官网网址内容

9.2必威体育官网网址期限

9.3违约必威体育官网网址条款的赔偿

10.不可抗力

10.1不可抗力的认定

10.2不可抗力的通知与证明

10.3不可抗力的后果处理

11.合同的效力、终止与解除

11.1合同的生效条件

11.2合同的终止条件

11.3合同解除的条件与程序

12.争议解决方式

12.1协商解决

12.2调解解决

12.3仲裁解决

12.4诉讼解决

13.其他条款

13.1合同的签订与生效

13.2合同的保管与复制

13.3合同的修改与补充

14.合同的附件

14.1附件清单

14.2附件的效力

14.3附件的补充与修订

第一部分：合同如下：

第一条劳务范围与内容

1.1工程概述

本合同项下的工程为（工程名称），位于（工程地点），工程内容包括（具体工程内容）。

1.2劳务工作内容

承包人应按照合同约定，完成发包人提供的工程图纸和施工方案所规定的全部施工内容。包括但不限于：（具体劳务内容）。

1.3工作量及工期

双方根据工程实际情况，协商确定工程的总工作量为（工作量），合同工期为（工期开始日期）至（工期结束日期）。

第二条劳务报酬

2.1报酬计算方式

劳务报酬按照（计算方式，如按工程量、工日等）计算，具体金额为（报酬金额）。

2.2报酬支付时间与方式

发包人应按照双方约定的时间节点，支付相应的劳务报酬。支付方式为（支付方式，如银行转账、现金等）。

2.3额外费用

如因发包人原因导致工程延期、停工、窝工等情况，发包人应支付给承包人因此产生的额外费用，具体费用按照（计算方式）计算。

第三条劳务人员

3.1人员资质要求

承包人应确保提供具备相应资质和技能的劳务人员，以满足工程的施工需求。

3.2人员管理与调配

承包人应对劳务人员进行有效管理，确保施工现场的秩序和安全。根据工程需要，承包人应合理安排劳务人员的调配。

3.3人员培训与指导

承包人应负责对劳务人员进行必要的技能培训和安全教育，并提供技术指导，以确保工程质量及安全。

第四条施工材料与设备

4.1材料供应与质量要求

发包人应按照合同约定供应施工材料，并确保材料的质量符合工程要求。

4.2设备使用与管理

承包人应合理使用发包人提供的施工设备，并负责设备的日常维护和管理。

4.3材料与设备的安全存放

承包人应确保施工材料和设备的安全存放，防止火灾、盗窃等意外事件的发生。

第五条安全生产与责任

5.1安全生产措施

承包人应严格执行国家和地方的安全生产法规，采取有效措施保障施工现场的安全生产。

5.2安全事故处理

如发生安全事故，承包人应立即报告发包人，并按照相关法规和合同约定处理。

5.3责任划分与承担

因承包人原因造成的人身伤亡、财产损失等，由承包人承担全部责任。因发包人原因造成的责任，由发包人承担。

第六条质量保障与验收

6.1质量标准与要求

承包人应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合相关法规和验收标准。

6.2验收程序与标准

工程完成后，承包人应按照合同约定的验收程序和标准，向发包人提交验收申请。发包人应在约定的时间内组织验收。

6.3质量问题的处理

如工程验收不合格，承包人应按照发包人的要求进行整改，并承担相应的整改费用。如再次验收仍不合格，发包人有权解除合同，并要求承包人支付违约金。

第八条违约责任与赔偿

8.1违约行为与责任

任何一方违反合同的约定，导致合同不能履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。

8.2赔偿金额的计算与支付

违约方应按照