2024年防腐木工程施工合同.docxVIP

?2024年防腐木工程施工合同

合同编号：__________

鉴于甲方委托乙方进行防腐木工程施工，为确保双方合法权益，经充分协商，甲乙双方达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：_______

1.2工程地点：_______

1.3工程内容：防腐木工程施工，包括防腐木材料的选择、加工、安装及施工等相关工作。

1.4工程规模：_______

1.5工程预算：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。

第二条工程施工

2.1乙方应按照甲方提供的施工图纸及施工方案进行施工，确保工程质量符合国家标准及甲方要求。

2.2乙方应选用符合国家标准的防腐木材料，确保材料的环保、安全、可靠。

2.3乙方应按照合同约定的施工期限完成工程，如因特殊原因需延期，乙方应提前向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可延期。

2.4乙方应负责施工现场的安全防护，确保施工过程中的人员安全和财产安全。

2.5乙方应遵守国家有关法律法规，不得擅自改变工程内容、施工方案及施工图纸。

第三条工程价款

3.1甲方应在合同签订后_______日内，向乙方支付合同总价款的_______%作为预付款。

3.2乙方应在工程进度达到_______%时，向甲方提交工程进度款申请，甲方应在收到申请后_______日内支付进度款。

3.3乙方应在工程验收合格后，向甲方提交工程结算报告，甲方应在收到报告后_______日内支付剩余款项。

3.4乙方开具正规发票，甲方按约定支付工程价款。

第四条工程验收

4.1工程验收合格后，甲乙双方应签订工程验收报告，作为工程价款支付的依据。

4.2甲方应在工程验收合格后_______日内，向乙方支付工程尾款。

4.3乙方应确保工程质量符合国家标准，如因质量问题导致工程验收不合格，乙方应承担修复费用及违约责任。

第五条违约责任

5.1任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担相应的违约责任。

5.2乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的_______%。

5.3乙方未按约定施工，导致工程质量不符合国家标准，甲方有权要求乙方承担修复费用及违约责任。

第六条争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______个月。

7.3合同到期后，如双方同意继续合作，可另行签订合同。

甲方（委托方）：

（盖章）

法定代表人（或授权代表）：_______

签订日期：_______

乙方（施工方）：

（盖章）

法定代表人（或授权代表）：_______

签订日期：_______

注意事项：

1.明确合同主体：确保合同中甲乙双方的名称、地址、联系方式等信息准确无误，以便于合同履行和争议解决。

2.工程概况：详细描述工程名称、地点、内容、规模和预算，避免因信息不明确导致的合同纠纷。

3.施工要求：明确乙方应按照甲方提供的施工图纸和方案进行施工，并确保材料符合国家标准。

4.工程价款支付：约定预付款、进度款和尾款支付的具体时间、比例和条件，保障双方的权益。

5.工程验收：约定验收标准和流程，确保工程质量符合要求。

6.违约责任：明确双方违反合同约定时应承担的违约责任。

7.争议解决：约定争议解决方式，以便在合同履行过程中出现问题时及时解决。

解决办法：

1.协商：在合同履行过程中，双方应积极沟通，通过友好协商解决可能出现的争议。

2.解除合同：如乙方未按约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

3.修复费用：如工程质量不符合国家标准，乙方应承担修复费用。

4.诉讼：如协商不成，双方可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

关键词语的法律名词解释：

1.合同：指甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就防腐木工程施工事项所达成的协议。

2.预付款：指甲方在合同签订后，按照约定比例支付给乙方的款项，用于乙方开展施工前期工作。

3.进度款：指乙方按照工程进度，向甲方申请支付的款项。

4.尾款：指工程验收合格后，甲方支付给乙方的剩余款项。

5.违约责任：指合同当事人因违反合同义务而应承担的民事责任。

6.争议解决：指在合同履行过程中，双方对合同条款理解不一致或履行过程中出现的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决的过程。

7.诉讼：指合同当事人向人民法院提起诉讼，请求法院对合同争议进行审理和判决的行为。

特殊应用场合及合同补充条款：

1.户外景观防腐木施工

场合描述：用于公园、花园、度假村等户外景观的防腐木施工项目。

补充条款：考虑到户外环境的特殊性，双方应协商增加关于防腐木耐候性、抗紫外线能力的条