分包工程合同范本3篇.docx

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

分包工程合同范本

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方地址

1.3合同双方联系方式

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程工期

3.工程分包内容

3.1分包工程范围

3.2分包工程量

3.3分包工程单价

4.工程质量要求

4.1质量标准

4.2质量检验

4.3质量责任

5.工程进度要求

5.1进度计划

5.2进度调整

5.3进度违约责任

6.工程款项支付

6.1款项支付方式

6.2款项支付时间

6.3款项支付比例

7.保险及安全责任

7.1保险种类

7.2保险责任

7.3安全责任

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

8.3争议解决程序

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

9.3违约赔偿

10.合同解除

10.1合同解除条件

10.2合同解除程序

10.3合同解除后果

11.合同生效及终止

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

11.3合同终止程序

12.合同附件

12.1附件一：工程分包清单

12.2附件二：工程进度计划

12.3附件三：工程质量检验标准

13.合同变更

13.1变更条件

13.2变更程序

13.3变更后果

14.其他约定事项

14.1法律适用

14.2合同份数

14.3合同签署

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.1.1分包方名称：[分包方全称]

1.1.2总包方名称：[总包方全称]

1.2合同双方地址

1.2.1分包方地址：[分包方详细地址]

1.2.2总包方地址：[总包方详细地址]

1.3合同双方联系方式

1.3.1分包方联系人：[分包方联系人姓名]

1.3.2分包方联系电话：[分包方联系电话]

1.3.3总包方联系人：[总包方联系人姓名]

1.3.4总包方联系电话：[总包方联系电话]

2.工程概况

2.1工程名称：[具体工程名称]

2.2工程地点：[具体工程地址]

2.3工程规模：[工程总面积或工程量]

2.4工程工期：[工程开始日期]至[工程结束日期]

3.工程分包内容

3.1分包工程范围：[具体分包工程内容，如：土建工程、安装工程等]

3.2分包工程量：[具体分包工程量]

3.3分包工程单价：[具体分包工程单价，包括但不限于人工费、材料费、机械费等]

4.工程质量要求

4.1质量标准：[参照国家或行业标准，具体质量标准要求]

4.2质量检验：[检验方式、检验时间、检验标准等]

4.3质量责任：[分包方对工程质量承担的责任，包括但不限于返工、返修、赔偿等]

5.工程进度要求

5.1进度计划：[详细工程进度计划，包括各阶段完成时间]

5.2进度调整：[进度调整的条件、程序、责任等]

5.3进度违约责任：[因分包方原因导致的进度延误，应承担的违约责任]

6.工程款项支付

6.1款项支付方式：[银行转账、现金支付等]

6.2款项支付时间：[根据工程进度分阶段支付，具体支付时间]

6.3款项支付比例：[各阶段支付比例，如：工程开工前支付10%，中期支付50%，工程验收合格后支付30%，尾款5%]

7.保险及安全责任

7.1保险种类：[工程一切险、第三方责任险等]

7.2保险责任：[保险责任范围、赔偿标准等]

7.3安全责任：[分包方对施工现场安全负责，包括但不限于安全防护、安全教育等]

8.争议解决

8.1争议解决方式：[协商、调解、仲裁、诉讼]

8.2争议解决机构：[如选择仲裁，应明确仲裁机构名称；如选择诉讼，应明确管辖法院]

8.3争议解决程序：[争议发生后，双方应进行协商，协商不成时，可申请调解或仲裁，仲裁或诉讼程序按相关法律法规执行]

9.违约责任

9.1违约情形：[明确约定各种违约情形，如未按时完成工程、工程质量不达标、未按约定支付款项等]

9.2违约责任承担：[具体规定每种违约情形下，违约方的责任承担方式，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等]

9.3违约赔偿：[赔偿金额的计算方法，如按实际损失赔偿、按合同约定赔偿等]

10.合同解除

10.1合同解除条件：[明确约定可以解除合同的条件，如一方违约、不可抗力等]

10.2合同解除程序：[合同解除的具体程序，包括通知、确认、善后处理等]

10.3合同解除后果：[合同解除后，双方的权利义务关系，如工程款支付、违约责任