2024版地铁车站停车棚施工合同范本3篇.docx

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

2024版地铁车站停车棚施工合同范本

本合同目录一览

1.定义和解释

1.1术语定义

1.2合同术语解释

1.3法律和法规适用

2.双方当事人信息

2.1承包人信息

2.2发包人信息

2.3甲方信息

2.4乙方信息

3.工程概况

3.1工程名称

3.2工程地点

3.3工程规模

3.4工程内容

4.施工范围和工期

4.1施工范围

4.2施工进度安排

4.3工期延误及责任

5.工程质量标准

5.1质量标准要求

5.2质量检验和验收

5.3质量责任

6.材料和设备

6.1材料和设备采购

6.2材料和设备验收

6.3材料和设备质量保证

7.施工安全和环境保护

7.1施工安全责任

7.2安全生产管理制度

7.3环境保护措施

8.工程款支付

8.1支付方式

8.2付款进度安排

8.3付款条件

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决程序

9.3争议解决地点

10.合同解除和终止

10.1合同解除条件

10.2合同终止条件

10.3合同解除和终止的程序

11.合同附件

11.1附件一：施工图纸

11.2附件二：技术规范

11.3附件三：其他相关文件

12.合同生效和修改

12.1合同生效条件

12.2合同修改程序

12.3合同生效日期

13.通知和送达

13.1通知方式

13.2送达方式

13.3送达地点

14.其他约定

14.1不可抗力条款

14.2必威体育官网网址条款

14.3法律变更条款

14.4合同解除条款

第一部分：合同如下：

1.定义和解释

1.1术语定义

（1）本合同中，“承包人”指承担地铁车站停车棚施工任务的单位；

（2）本合同中，“发包人”指委托承包人进行施工的地铁车站停车棚项目业主；

（3）本合同中，“甲方”指地铁车站停车棚项目业主；

（4）本合同中，“乙方”指承担地铁车站停车棚施工任务的单位；

1.2合同术语解释

（1）“工程”指地铁车站停车棚施工项目；

（2）“工期”指合同约定的施工期限；

（3）“工程质量”指符合国家及行业相关标准的施工质量；

1.3法律和法规适用

本合同适用中华人民共和国法律、法规，并遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。

2.双方当事人信息

2.1承包人信息

（1）单位名称：；

（2）法定代表人：；

（3）注册地址：；

（4）联系电话：；

2.2发包人信息

（1）单位名称：；

（2）法定代表人：；

（3）注册地址：；

（4）联系电话：；

2.3甲方信息

（1）单位名称：；

（2）法定代表人：；

（3）注册地址：；

（4）联系电话：；

2.4乙方信息

（1）单位名称：；

（2）法定代表人：；

（3）注册地址：；

（4）联系电话：；

3.工程概况

3.1工程名称：；

3.2工程地点：；

3.3工程规模：；

3.4工程内容：；

4.施工范围和工期

4.1施工范围：；

4.2施工进度安排：；

4.3工期延误及责任：；

5.工程质量标准

5.1质量标准要求：；

5.2质量检验和验收：；

5.3质量责任：；

6.材料和设备

6.1材料和设备采购：；

6.2材料和设备验收：；

6.3材料和设备质量保证：；

7.施工安全和环境保护

7.1施工安全责任：；

7.2安全生产管理制度：；

7.3环境保护措施：；

8.工程款支付

8.1支付方式

（1）工程款支付采用分期付款方式；

（2）首付款：合同签订后5个工作日内，支付合同总价款的10%；

（3）进度款：在施工进度达到合同约定节点后，支付已完成的工程量的85%；

（4）竣工结算款：工程竣工验收合格后，支付剩余的5%；

（5）保修金：工程保修期满后，无质量问题，退还保修金。

8.2付款进度安排

（1）首付款：合同签订后5个工作日内支付；

（2）进度款：每月支付一次，具体支付日期由双方协商确定；

（3）竣工结算款：竣工验收合格后30个工作日内支付；

（4）保修金：保修期满后30个工作日内退还。

8.3付款条件

（1）付款凭证齐全；

（2）工程进度和质量符合合同约定；

（3）无争议或争议已解决。

9.争议解决

9.1争议解决方式

（1）双方应友好协商解决合同履行中的争议；

（2）协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁；

（3）未约定仲裁机构的，提交工程所在地人民法院诉讼。

9.2争议解决程序

（1）争议发生后，双方应在接到对方书面通知后30日内提交争议解决申请；

（2）仲裁机构或人民法院受理争议