2025大堂精装修工程施工合同范本.docxVIP

?合同编号：

甲方：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方：

地址：

联系人：

联系电话：

鉴于甲方为进行2025大堂精装修工程，需要乙方提供相应的施工服务，双方经协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：2025大堂精装修工程

1.2工程地点：

1.3工程内容：

1.4工程规模：

1.5工程预算：

二、合同主体

三、合同条款

3.1施工方的义务

3.1.1施工方应按照双方约定的工程内容、规模和预算进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。

3.1.2施工方应按照双方约定的工期完成工程，如有延迟，应承担相应的违约责任。

3.1.3施工方应承担工程期间的安全责任，确保工程施工过程中不发生安全事故。

3.1.4施工方应按照双方约定的方式进行工程验收，确保工程质量符合双方要求。

3.2业主的义务

3.2.1业主应按照双方约定的时间和方式支付工程款项。

3.2.2业主应提供施工所需的现场条件，包括场地、水电等。

3.2.3业主应协助施工方办理与工程相关的审批手续。

3.2.4业主应在施工过程中提供必要的配合和支持。

四、合同价格

4.1双方同意，本工程的合同价格为：元（大写：元整）。

4.2合同价格包括：（列出包含的项目）。

4.3合同价格支付方式：。

五、工期

5.1双方同意，本工程的工期为：（开始日期）至（结束日期）。

5.2如因施工方原因导致工程延期，施工方应承担相应的违约责任。

六、质量保证

6.1施工方应对工程质量负责，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。

6.2工程验收合格后，施工方应提供一定的质保期，质保期内如有质量问题，施工方应负责修复。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法从事本工程。

8.2双方应保守合同过程中的商业秘密，未经对方同意，不得向第三方披露。

8.3双方同意，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表（签名）：

代表（签名）：

签订日期：

注意事项及解决办法：

1.工程质量问题：

注意事项：确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。

解决办法：双方可共同委托第三方专业机构进行工程验收，确保工程质量。若验收不合格，施工方应负责修复，直至符合要求。

2.工期延误：

注意事项：如因施工方原因导致工程延期，施工方应承担相应的违约责任。

解决办法：双方可协商确定工期延误的违约金计算方式。施工方应按照约定支付违约金，并承担产生的其他损失。

3.合同履行争议：

注意事项：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

解决办法：如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

4.合同修改与补充：

注意事项：合同履行过程中，如需对合同内容进行修改或补充，应经双方协商一致。

解决办法：双方可签订补充协议，作为本合同不可分割的组成部分。补充协议经双方签字盖章后生效。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指合同中承担发包人义务的一方，即工程项目的委托方。

2.乙方：指合同中承担承包人义务的一方，即接受委托进行工程施工的一方。

3.工程验收：指施工完成后，双方按照合同约定的标准进行的质量、安全、进度等方面的检查、评定和认可。

4.质保期：指工程验收合格后，施工方对工程质量承担保修责任的期限。

5.违约金：指一方违反合同约定，应向守约方支付的赔偿金。

6.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。

7.补充协议：指在原合同基础上，对合同内容进行修改或补充的协议。

应用场合：

1.适用于甲方（业主）与乙方（施工方）之间就2025大堂精装修工程达成合作共识的情况。

2.适用于双方就工程内容、