2024版现代风格砌砖工程个人承包合同范本.docxVIP

2024版现代风格砌砖工程个人承包合同范本

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1承包人信息

1.2发包人信息

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

3.工程期限

3.1工程开始日期

3.2工程结束日期

3.3工程工期

4.工程质量标准

4.1质量标准

4.2质量检查

5.工程款支付

5.1工程款支付方式

5.2工程款支付进度

5.3工程款支付时间

6.材料供应

6.1材料供应方式

6.2材料规格型号

6.3材料质量要求

7.施工组织与管理

7.1施工组织

7.2施工人员

7.3施工设备

8.施工安全与环境保护

8.1施工安全措施

8.2环境保护措施

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

10.违约责任

10.1违约行为

10.2违约责任

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

12.合同生效与终止

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

13.其他约定事项

13.1必威体育官网网址条款

13.2法律适用与争议管辖

14.合同附件

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1承包人信息

承包人名称：_______

承包人地址：_______

承包人法定代表人：_______

承包人联系电话：_______

1.2发包人信息

发包人名称：_______

发包人地址：_______

发包人法定代表人：_______

发包人联系电话：_______

2.工程概况

2.1工程名称：_______

2.2工程地点：_______

2.3工程规模：_______

2.4工程内容：_______

3.工程期限

3.1工程开始日期：_______

3.2工程结束日期：_______

3.3工程工期：_______

4.工程质量标准

4.1质量标准：_______

4.2质量检查：_______

5.工程款支付

5.1工程款支付方式：_______

5.2工程款支付进度：_______

5.3工程款支付时间：_______

6.材料供应

6.1材料供应方式：_______

6.2材料规格型号：_______

6.3材料质量要求：_______

7.施工组织与管理

7.1施工组织：_______

7.2施工人员：_______

7.3施工设备：_______

8.施工安全与环境保护

8.1施工安全措施

8.1.1施工现场安全管理

8.1.2施工人员安全教育

8.1.3安全防护设施配置

8.2环境保护措施

8.2.1施工现场环境治理

8.2.2废水、废气处理

8.2.3噪音控制

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.1.1双方协商

9.1.2仲裁

9.1.3诉讼

9.2争议解决机构

9.2.1争议解决地点

9.2.2仲裁机构名称

9.2.3诉讼法院

10.违约责任

10.1违约行为

10.1.1承包人违约行为

10.1.2发包人违约行为

10.2违约责任

10.2.1违约金计算

10.2.2损害赔偿

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.1.1承包人解除条件

11.1.2发包人解除条件

11.2合同解除程序

11.2.1解除通知

11.2.2解除效力

12.合同生效与终止

12.1合同生效条件

12.1.1合同签订

12.1.2合同备案

12.2合同终止条件

12.2.1工程验收合格

12.2.2合同双方协商一致

13.其他约定事项

13.1必威体育官网网址条款

13.1.1必威体育官网网址内容

13.1.2必威体育官网网址期限

13.