2024版智能电网改造工程施工合同模板.docxVIP

2024版智能电网改造工程施工合同模板

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方地址

1.3合同双方法定代表人

1.4合同双方联系方式

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目建设内容

3.施工范围及要求

3.1施工范围

3.2施工要求

3.3施工标准

4.施工进度安排

4.1施工阶段划分

4.2各阶段工期

4.3施工进度调整

5.质量标准及验收

5.1质量标准

5.2验收程序

5.3验收标准

6.施工安全及环保

6.1施工安全

6.2环保要求

6.3安全事故处理

7.合同价款及支付方式

7.1合同价款

7.2支付方式

7.3支付时间

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决程序

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任

10.合同解除

10.1合同解除条件

10.2合同解除程序

11.合同生效及终止

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

12.合同附件

12.1设计图纸

12.2技术规范

12.3其他附件

13.合同变更

13.1变更条件

13.2变更程序

14.其他约定

14.1法律适用

14.2合同份数

14.3合同签署

第一部分：合同如下：

第一条合同双方基本信息

1.1合同双方名称

（1）甲方：电力公司

（2）乙方：智能电网改造工程施工单位

1.2合同双方地址

（1）甲方地址：省市区街道号

（2）乙方地址：省市区街道号

1.3合同双方法定代表人

（1）甲方法定代表人：

（2）乙方法定代表人：

1.4合同双方联系方式

（1）甲方联系人：

联系电话：138xxxx5678

（2）乙方联系人：赵六

联系电话：139xxxx5678

第二条项目概况

2.1项目名称

地区智能电网改造工程

2.2项目地点

省市区

2.3项目规模

本工程总投资万元，建设规模为万千伏安。

2.4项目建设内容

包括变电站改造、线路改造、配电自动化系统建设等。

第三条施工范围及要求

3.1施工范围

（1）变电站内设备拆除、安装、调试；

（2）线路改造、架设；

（3）配电自动化系统建设；

（4）其他辅助设施建设。

3.2施工要求

（1）严格按照国家相关标准和规范进行施工；

（2）确保施工质量，达到设计要求；

（3）确保施工安全，遵守施工现场安全规定；

（4）遵守环境保护法规，减少施工对环境的影响。

3.3施工标准

（1）变电站改造按照GBxxxxxxxx标准执行；

（2）线路改造按照GBxxxxxxxx标准执行；

（3）配电自动化系统建设按照GBxxxxxxxx标准执行。

第四条施工进度安排

4.1施工阶段划分

（1）前期准备阶段；

（2）主体工程阶段；

（3）验收及保修阶段。

4.2各阶段工期

（1）前期准备阶段：30天；

（2）主体工程阶段：180天；

（3）验收及保修阶段：30天。

4.3施工进度调整

如因不可抗力或其他原因导致施工进度延迟，双方应协商确定调整后的施工进度。

第五条质量标准及验收

5.1质量标准

本工程应符合国家相关标准和规范的要求。

5.2验收程序

（1）乙方完成施工后，应向甲方提出验收申请；

（2）甲方组织验收，验收合格后，乙方进行保修。

5.3验收标准

（1）变电站改造：按照GBxxxxxxxx标准验收；

（2）线路改造：按照GBxxxxxxxx标准验收；

（3）配电自动化系统建设：按照GBxxxxxxxx标准验收。

第六条施工安全及环保

6.1施工安全

（1）乙方应建立健全施工现场安全管理制度；

（2）加强施工现场安全检查，确保施工安全。

6.2环保要求

（1）遵守国家环保法规，减少施工对环境的影响；

（2）施工现场产生的废水、废气、废渣等应进行妥善处理。

6.3安全事故处理

（1）发生安全事故，乙方应立即采取措施，防止事故扩大；

（2）及时向甲方报告事故情况，并配合甲方进行事故调查。

第七条合同价款及支付方式

7.1合同价款

本工程合同总价为万元，分阶段支付。

7.2支付方式

（1）前期准备阶段：合同总价20%；

（2）主体工程阶段：合同总价60%；

（3）验收及保修阶段：合同总价20%。

7.3支付时间

（1）前期准备阶段支付时间为合同签订后30日内；

（2）主体工程阶段支付时间为各阶段工程完工后30日内；

（3）验收及保修阶段支付时间为保修期满后30日内。

第八条争议解决

8.1争议解决方式

双方发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，提交市仲裁委员会仲裁。

8.2争议解决程序

（1）提交仲裁申请的一方应向仲裁委员会提交书面仲裁申请书，并附有关证据材料；

（2）仲裁委员