2024年建设工程劳务分包合同(官方范本.docxVIP

?2024年建设工程劳务分包合同(官方范本)

合同编号：__________

地址：_______

联系电话：_______

法定代表人：_______

地址：_______

联系电话：_______

法定代表人：_______

一、合同标的

1.1甲方将位于_______（项目名称）的_______（工程部位）的劳务分包给乙方。

1.2分包工程范围：详见附件一《分包工程范围及内容》。

二、合同工期

2.1合同工期为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

2.2乙方应按照甲方的要求，按时完成分包工程，确保工程质量和安全。

三、合同价款

3.1合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。

3.2乙方应按照合同约定，完成分包工程范围内的全部工作内容。

3.3合同价款支付方式及时间：详见附件二《合同价款支付方式及时间》。

四、双方权利和义务

4.1甲方权利和义务：

4.1.1甲方应按照合同约定，及时向乙方支付合同价款。

4.1.2甲方有权对乙方的工作质量、进度和安全进行监督、检查。

4.1.3甲方有权要求乙方对不符合合同约定的工程质量、进度等问题进行整改。

4.1.4甲方应协助乙方解决在施工过程中遇到的问题，确保工程顺利进行。

4.2乙方权利和义务：

4.2.1乙方应按照合同约定，按时完成分包工程，确保工程质量、安全。

4.2.2乙方应遵守国家法律法规，不得将分包工程再分包给其他单位或个人。

4.2.3乙方应按照甲方的要求，提供相关资质证书、安全生产许可证等文件。

4.2.4乙方应妥善保管甲方提供的图纸、资料等文件，不得泄露给第三方。

五、违约责任

5.1任何一方违反合同约定的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总价款的_______%。

5.2由于乙方原因导致工程延期、质量不符合要求的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的_______%。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

6.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：_______

乙方（盖章）：_______

签订日期：_______年_______月_______日

附件一：分包工程范围及内容

附件二：合同价款支付方式及时间

注意事项：

1.合同编号：确保合同有唯一的编号，便于双方记录和追溯。

2.合同主体：明确甲乙双方的名称、地址、联系电话及法定代表人，确保合同主体正确无误。

3.合同标的：详细描述分包工程的范围和内容，避免因理解不一致产生纠纷。

4.合同工期：明确工期起止日期，以及可能影响工期的因素和相应的处理措施。

5.合同价款：明确合同总价款、支付方式及时间，确保价款支付符合约定。

6.权利义务：明确甲乙双方的权利和义务，避免履行过程中出现争议。

7.违约责任：明确违约金计算方式和责任承担，保障双方权益。

8.争议解决：约定争议解决方式，以便在发生争议时及时处理。

9.合同生效：明确合同生效时间和条件，确保合同有效。

解决办法：

1.协商解决：在履行合同过程中，双方应通过友好协商解决争议。

2.法律途径：如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼，依法解决争议。

关键词语的法律名词解释：

1.合同：指平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

2.发包方：指将工程发包给他人施工的当事人。

3.分包方：指接受发包方委托，承担部分工程项目的当事人。

4.合同标的：指合同中双方所约定的权利义务指向的对象。

5.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。

6.争议解决：指在合同履行过程中，双方因权利义务发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。

7.合同生效：指合同自双方签字（或盖章）之日起产生法律效力。

8.法律效力：指合同在法律上具有约束力，双方应按照合同约定履行各自的义务。

特殊应用场合及补充条款：

1.场合：工程项目位于自然灾害频发地区。

补充条款：若因自然灾害（如洪水、地震等不可抗力因素）导致工程无法按时完成，双方应协商确定新的工期，并互不承担违约责任。

2.场合：工程项目涉及特殊工艺或技术要求。

补充条款：乙方应确保其使用的工艺和技术符合甲方提供的特殊要求，若乙方未能达到约定标准，甲方有权要求乙方重新施工，并承担相应费用。

3.场合：工程项目需要临时调整设计方案。

补充条款：若甲方在施工过程中提出设计变更，乙方应予以配合，并根据变更内容调整工程进度和费用，双方应协商一致后签订补充协议。

4.场合：工程项目中有环保要求。

补充