2024年度水电安装工程承包商协议3篇.docx

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

2024年度水电安装工程承包商协议

本合同目录一览

1.1合同双方基本信息

1.2工程概况

1.3工程范围及内容

1.4工程进度安排

1.5质量要求及标准

1.6工程造价及支付方式

1.7合同工期及延期处理

1.8工程验收及移交

1.9违约责任及处理

1.10争议解决方式

1.11合同解除及终止

1.12必威体育官网网址条款

1.13不可抗力条款

1.14其他约定事项

第一部分：合同如下：

第一条合同双方基本信息

1.1.1承包方名称：___________

1.1.2承包方地址：___________

1.1.3承包方法定代表人：___________

1.1.4承包方联系电话：___________

1.1.5业主方名称：___________

1.1.6业主方地址：___________

1.1.7业主方法定代表人：___________

1.1.8业主方联系电话：___________

第二条工程概况

2.1工程名称：___________

2.2工程地点：___________

2.3工程规模：___________

2.4工程类型：___________

2.5工程总投资：___________

第三条工程范围及内容

3.1水电安装工程包括：给排水系统、电气系统、消防系统等。

3.2具体安装工程内容：管道铺设、设备安装、调试及验收等。

3.3工程量清单详见附件一。

第四条工程进度安排

4.1工程开工日期：___________

4.2工程竣工日期：___________

4.3工程进度分期：___________

4.4每个阶段的工程进度及验收标准详见附件二。

第五条质量要求及标准

5.1工程质量应符合国家相关质量标准及设计要求。

5.2工程材料应符合国家相关材料标准及设计要求。

5.3工程验收标准详见附件三。

第六条工程造价及支付方式

6.1工程造价：___________

6.2支付方式：分阶段支付，具体支付进度及金额详见附件四。

6.3付款时间：按工程进度及验收结果，业主方在规定时间内支付相应款项。

第七条合同工期及延期处理

7.1合同工期：自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。

7.2工期延误：因承包方原因造成工期延误，每延误一日，承包方应向业主方支付_____%的违约金。

7.3因不可抗力原因造成工期延误，双方应协商解决，必要时可延长工期。

第八条工程验收及移交

8.1工程验收分为初验、终验和竣工验收三个阶段。

8.2初验由承包方组织，业主方及监理方参与，确保工程符合设计要求和质量标准。

8.3终验由监理方组织，承包方、业主方共同参与，对工程进行全面检查。

8.4竣工验收由业主方组织，承包方、监理方、设计方等共同参与，验收合格后，工程移交业主方使用。

第九条违约责任及处理

9.1承包方未按合同约定完成工程，业主方有权要求承包方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

9.2业主方未按合同约定支付工程款，承包方有权暂停工程，并要求业主方支付逾期付款利息。

9.3双方违约责任的具体规定详见附件五。

第十条争议解决方式

10.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

10.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十一条合同解除及终止

11.1.1承包方严重违约，业主方要求解除合同；

11.1.2业主方未按合同约定支付工程款，承包方要求解除合同；

11.1.3发生不可抗力，导致合同无法履行；

11.1.4合同约定的其他解除条件。

第十二条必威体育官网网址条款

12.1双方对本合同内容以及与本合同相关的技术、商业秘密负有必威体育官网网址义务。

12.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露合同内容或相关信息。

第十三条不可抗力条款

13.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。

13.2发生不可抗力，双方应及时通知对方，并采取措施减轻损失。

13.3因不可抗力导致合同无法履行或履行困难，双方应协商解决，必要时可延长合同期限。

第十四条其他约定事项

14.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

14.2本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

14.3本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.4本合同自签订之日起至工程竣工验收合格之