二零二四年度交通枢纽工程施工分包劳务合同.docxVIP

二零二四年度交通枢纽工程施工分包劳务合同

出行

本合同目录一览

1.总则

1.1合同背景

1.2合同目的

1.3合同依据

1.4合同适用范围

2.定义和解释

2.1定义

2.2解释

3.合同主体

3.1承包方

3.2分包方

3.3监理单位

4.工程内容

4.1工程概况

4.2工程范围

4.3工程进度

5.合同价款

5.1合同价款确定

5.2支付方式

5.3付款时间

6.施工组织与安全

6.1施工组织

6.2施工安全

6.3质量要求

7.期限和工期

7.1合同期限

7.2工期规定

7.3工期延误

8.材料与设备

8.1材料供应

8.2设备使用

8.3质量要求

9.技术与规范

9.1技术标准

9.2工程规范

9.3设计变更

10.争议解决

10.1争议处理方式

10.2争议解决程序

10.3争议解决地点

11.违约责任

11.1违约情形

11.2违约责任承担

11.3违约赔偿

12.不可抗力

12.1不可抗力定义

12.2不可抗力处理

13.合同解除

13.1合同解除条件

13.2合同解除程序

13.3合同解除后果

14.合同生效与终止

14.1合同生效条件

14.2合同终止条件

14.3合同终止程序

第一部分：合同如下：

1.总则

1.1合同背景

1.2合同目的

本合同旨在明确甲乙双方在交通枢纽工程施工分包劳务中的权利、义务，确保工程顺利进行，实现双方共赢。

1.3合同依据

本合同依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同条例》及相关法律法规制定。

1.4合同适用范围

本合同适用于甲方交通枢纽工程施工过程中乙方承担的劳务分包工作。

2.定义和解释

2.1定义

（1）甲方：指交通枢纽工程的业主单位；

（2）乙方：指承担交通枢纽工程施工分包劳务的劳务分包单位；

（3）监理单位：指对交通枢纽工程施工过程进行监督、管理的第三方单位。

2.2解释

本合同中的定义和解释应遵循法律法规和行业惯例。

3.合同主体

3.1承包方

甲方为交通枢纽工程的业主单位，负责项目的投资、建设和管理。

3.2分包方

乙方为具备相应资质的劳务分包单位，负责交通枢纽工程施工分包劳务。

3.3监理单位

监理单位为交通枢纽工程施工过程的监督、管理单位，负责对施工过程进行质量、安全、进度等方面的监督检查。

4.工程内容

4.1工程概况

本合同涉及的交通枢纽工程施工内容包括但不限于劳务分包范围内的土建、装饰、安装等。

4.2工程范围

本合同涉及的工程范围为甲方交通枢纽工程施工劳务分包范围内的全部工作。

4.3工程进度

乙方应按照甲方要求，确保工程按期完成，具体进度安排详见附件。

5.合同价款

5.1合同价款确定

本合同价款为人民币万元整，包括劳务费、材料费、管理费等。

5.2支付方式

甲方应按照合同约定，分阶段支付合同价款，具体支付方式详见附件。

5.3付款时间

甲方应在合同约定的付款时间前，向乙方支付合同价款。

6.施工组织与安全

6.1施工组织

乙方应按照甲方要求，制定合理的施工组织设计，确保工程顺利进行。

6.2施工安全

乙方应严格按照国家有关安全生产的法律法规和标准，确保施工现场的安全。

6.3质量要求

乙方应按照国家有关工程质量的标准，确保工程质量达到合同约定的要求。

7.期限和工期

7.1合同期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为个月。

7.2工期规定

乙方应在合同约定的工期内完成交通枢纽工程施工分包劳务工作。

7.3工期延误

如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

8.材料与设备

8.1材料供应

乙方应按照甲方提供的材料清单和质量要求，自行采购或租赁所需材料，并确保材料符合国家相关标准。

8.2设备使用

乙方应合理使用甲方提供的设备，并负责设备的日常维护和保养。

8.3质量要求

所有材料和设备必须符合国家质量标准，乙方应在材料进场和使用前进行质量检验，并向甲方提交检验报告。

9.技术与规范

9.1技术标准

乙方在施工过程中应遵循国家及行业的相关技术标准，确保施工质量。

9.2工程规范

乙方应按照甲方提供的工程规范进行施工，如遇特殊情况，应事先与甲方沟通并得到书面同意。

9.3设计变更

如因设计变更导致工程量或施工内容发生变化，乙方应立即通知甲方，并按照甲方的要求调整施工计划。

10.争议解决

10.1争议处理方式

双方应友好协商解决合同执行过程中产生的争议，协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。

10.2争议解决程序

争议发生后，双方应尽快协商解决，如协商不成，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。

10.3争议解决