2024年校园改造工程项目建设工程.docxVIP

?2024年校园改造工程项目建设工程

合同编号：____________

一、工程概况

1.工程名称：2024年校园改造工程项目建设工程

2.工程地点：_______

3.工程内容：包括但不限于教学楼、宿舍楼、食堂、运动场等设施的改造、维修及新建（具体内容以工程量清单为准）。

4.工程规模：_______

二、合同价款

1.本项目合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。

2.合同价款包括乙方完成本项目所需的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费、施工管理费、利润、税金等。

三、工期

1.本项目工期为_______天，自合同签订之日起计算。

2.乙方应按照甲方的要求，在合同约定的工期内完成本项目施工任务。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

四、质量标准

1.本项目质量标准按照国家及行业相关标准执行。

2.乙方应确保本项目质量符合合同约定，如因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应负责返工、修复，并承担相应费用。

五、甲方的权利和义务

1.甲方负责提供本项目施工所需的场地、图纸、施工许可等相关手续。

2.甲方有权对乙方的施工过程进行监督、检查，并提出整改要求。

3.甲方应按照合同约定的付款方式及时支付合同价款。

六、乙方的权利和义务

1.乙方应按照甲方提供的图纸及工程量清单进行施工。

2.乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。

3.乙方应妥善保管施工过程中产生的各类资料，并在工程验收合格后及时移交给甲方。

七、合同价款支付

（1）合同签订后_______日内，支付合同价款的_______%；

（2）工程进度达到_______%时，支付合同价款的_______%；

（3）工程验收合格后_______日内，支付合同价款的_______%。

2.乙方应在每个付款节点前向甲方提交相关资料，甲方审核无误后支付相应款项。

八、违约责任

1.任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担相应的违约责任。

2.因乙方原因导致工期延误，乙方应按每天_______元的标准向甲方支付违约金。

九、争议解决

1.本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。

2.如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他约定

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：____________

乙方（盖章）：____________

法定代表人（签字）：_______

法定代表人（签字）：_______

签订日期：____________

签订日期：____________

附件：工程量清单、图纸等（略）

注意事项及解决办法：

1.注意事项：合同工期的明确性

解决办法：在合同中明确约定具体工期，并规定工期延误的违约责任。

法律名词解释：

工期：指合同约定的完成工程的时间期限。

2.注意事项：工程质量标准的确定性

解决办法：详细规定工程质量应达到的国家和行业标准，以及质量不合格的处理方式。

法律名词解释：

质量标准：指对工程质量要求的具体指标和规范。

返工：指因工程不符合质量要求而进行的重新施工。

3.注意事项：合同价款的支付方式和时间

解决办法：明确各阶段款项的支付比例和具体时间点，以及付款的条件和程序。

法律名词解释：

合同价款：指按照合同约定，甲方应支付给乙方的工程款项。

付款节点：指合同中规定的甲方支付款项的具体时间点。

4.注意事项：违约责任的界定和赔偿

解决办法：在合同中明确违约的情形和违约责任，包括违约金的计算方式。

法律名词解释：

违约责任：指合同一方因未履行或未正确履行合同义务而应承担的法律责任。

违约金：指违约方按照合同约定支付给守约方的金钱补偿。

5.注意事项：争议解决的方式和地点

解决办法：在合同中预先约定争议解决的方式（如协商、调解、诉讼等）和地点（如具体的法院）。

法律名词解释：

争议解决：指对合同履行过程中产生的纠纷进行处理的方法。

诉讼：指通过法院解决民事争议的司法程序。

6.注意事项：合同生效条件和份数

解决办法：明确合同生效的条件（如签字盖章）和合同的份数，保证双方各执一份。

法律名词解释：

合同生效：指合同开始具有法律约束力的时间点。

份数：指合同文本的复制数量。

场合与补充条款：

1.特殊场合：工程涉及珍贵树木或文物

补充条款：如果施工过程中发现珍贵树木或文物，乙方应立即停止施工，并通知甲方和相关部门。双方应共同协商保护方案，由此产生的额外费用由甲方承担。

2.特殊场合：工程需要在夜间或节假日施工

补充条款：如工程需要夜间或节假日施工，乙方必须提前向甲方申请，并在获得相关部门的批准后进行。同时，乙方应采取有效措施，确保施工噪声和扬尘不对周围居民生活造成影响。

3.特殊场合：工程所在地