二零二四年度个人建筑工程施工合同争议解决模板.docxVIP

二零二四年度个人建筑工程施工合同争议解决模板

本合同目录一览

1.定义和解释

1.1术语定义

1.2解释的优先顺序

2.合同双方

2.1承包人信息

2.2业主信息

3.工程概况

3.1工程名称

3.2工程地点

3.3工程规模

3.4工程工期

4.合同价格

4.1合同总价

4.2付款方式

4.3付款时间表

5.工程施工要求

5.1施工质量标准

5.2施工进度要求

5.3施工安全规定

6.材料供应

6.1材料采购责任

6.2材料质量要求

6.3材料验收程序

7.施工图纸和技术规范

7.1图纸提供

7.2技术规范要求

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决程序

8.3争议解决机构

9.合同变更

9.1变更程序

9.2变更内容

9.3变更费用

10.合同解除

10.1解除条件

10.2解除程序

10.3解除后果

11.必威体育官网网址条款

11.1必威体育官网网址内容

11.2必威体育官网网址期限

11.3违约责任

12.违约责任

12.1违约情形

12.2违约责任

12.3违约赔偿

13.不可抗力

13.1不可抗力定义

13.2不可抗力处理

13.3不可抗力责任

14.其他条款

14.1合同生效

14.2合同解除

14.3合同争议解决

14.4合同附件

第一部分：合同如下：

1.定义和解释

1.1术语定义

（1）承包人指在本合同中承担建筑工程施工任务的乙方。

（2）业主指在本合同中委托承包人进行建筑工程施工的甲方。

（3）工程指本合同中约定的建筑工程施工项目。

（4）施工图纸指由业主提供的、承包人应遵循的工程设计和施工图纸。

（5）技术规范指国家或行业标准，以及业主对工程质量、安全等方面的特殊要求。

1.2解释的优先顺序

（1）本合同条款的书面解释优先于口头解释。

（2）合同附件中的解释优先于合同中的解释。

2.合同双方

2.1承包人信息

（1）承包人名称：________

（2）法定代表人：________

（3）联系方式：________

2.2业主信息

（1）业主名称：________

（2）法定代表人：________

（3）联系方式：________

3.工程概况

3.1工程名称：________

3.2工程地点：________

3.3工程规模：________

3.4工程工期：自________年________月________日起至________年________月________日止。

4.合同价格

4.1合同总价：人民币________元整。

4.2付款方式：

（1）预付款：合同签订后________个工作日内，支付合同总价的________%作为预付款。

（2）进度款：按施工进度分阶段支付，具体支付比例和节点由双方协商确定。

（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后________个工作日内，支付合同总价的________%作为竣工结算款。

4.3付款时间表：详见附件《付款时间表》。

5.工程施工要求

5.1施工质量标准：

（1）工程质量应符合国家现行建筑工程质量验收统一标准及设计文件要求。

（2）工程应达到合同约定的质量等级。

5.2施工进度要求：

（1）承包人应按照合同约定的工期完成工程施工。

（2）如因承包人原因导致工期延误，每延误一日，应向业主支付合同总价的________%作为违约金。

5.3施工安全规定：

（1）承包人应遵守国家有关施工安全的规定，确保施工安全。

（2）发生安全事故，承包人应立即采取有效措施，并及时报告业主。

6.材料供应

6.1材料采购责任：

（1）承包人负责工程材料的采购、运输和保管。

（2）业主可指定部分材料供应商，承包人应予以配合。

6.2材料质量要求：

（1）工程材料应符合国家现行标准及设计文件要求。

（2）承包人应确保工程材料的质量。

6.3材料验收程序：

（1）承包人应在材料进场前进行质量验收。

（2）业主有权对进场材料进行抽样检验。

7.施工图纸和技术规范

7.1图纸提供：

（1）业主应按照合同约定的时间提供施工图纸。

（2）承包人应在收到施工图纸后________个工作日内完成施工图的审核。

7.2技术规范要求：

（1）承包人应按照国家现行技术规范进行施工。

（2）如业主对施工有特殊要求，应提前向承包人提出，并书面确认。

8.争议解决

8.1争议解决方式

（1）合同双方应通过友好协商解决争议。

（2）如协商无果，任何一方可向合同所在地人民法院提起诉讼。

8.2争议解决程序

（1）争议发生后，任何一方应在争议发生之日起________个工作日内向对方发出争议通知。

（2）收到争议通知后，双方应立即启动争议解决程序。

8.3争议