光伏项目建造合同3篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

光伏项目建造合同

本合同目录一览

1.合同订立

1.1合同双方的基本信息

1.2合同订立的时间、地点

1.3合同订立的目的

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目投资

2.5项目工期

3.项目设计

3.1设计依据

3.2设计标准

3.3设计内容

3.4设计费用

4.项目施工

4.1施工单位

4.2施工范围

4.3施工进度

4.4施工质量

4.5施工安全

5.材料设备

5.1材料设备供应

5.2材料设备质量

5.3材料设备验收

5.4材料设备费用

6.质量保证

6.1质量保证期限

6.2质量保证措施

6.3质量问题处理

7.验收

7.1验收标准

7.2验收程序

7.3验收费用

8.付款方式

8.1付款比例

8.2付款时间

8.3付款方式

8.4付款条件

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任承担

10.3违约赔偿

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

11.3合同解除后果

12.合同生效

12.1合同生效条件

12.2合同生效时间

12.3合同生效地点

13.合同终止

13.1合同终止条件

13.2合同终止程序

13.3合同终止后果

14.其他

14.1合同附件

14.2合同未尽事宜

14.3合同解释权

第一部分：合同如下：

1.合同订立

1.1合同双方的基本信息

1.1.1甲方（光伏项目业主）：名称、住所、法定代表人、联系方式

1.1.2乙方（光伏项目施工单位）：名称、住所、法定代表人、联系方式

1.2合同订立的时间、地点：年月日，地点

1.3合同订立的目的：明确双方的权利和义务，确保光伏项目按期、保质、保量完成。

2.项目概况

2.1项目名称：光伏发电项目

2.2项目地点：省市县镇村

2.3项目规模：装机容量兆瓦

2.4项目投资：万元

2.5项目工期：自合同签订之日起个月

3.项目设计

3.1设计依据：《光伏发电站设计规范》GB507972012

3.2设计标准：满足国家及行业相关标准

3.3设计内容：包括但不限于光伏组件、逆变器、支架、电气设备等的设计

3.4设计费用：万元

4.项目施工

4.1施工单位：乙方

4.2施工范围：包括但不限于光伏组件安装、逆变器安装、支架安装、电气设备安装等

4.3施工进度：按照施工进度计划执行，具体见附件

4.4施工质量：符合国家及行业相关标准

4.5施工安全：严格执行安全生产法规，确保施工安全

5.材料设备

5.1材料设备供应：由乙方负责供应

5.2材料设备质量：符合国家及行业相关标准

5.3材料设备验收：由甲方负责验收，验收合格后方可投入使用

5.4材料设备费用：万元

6.质量保证

6.1质量保证期限：自项目竣工验收合格之日起年

6.2质量保证措施：包括但不限于定期检查、维护保养、故障排除等

6.3质量问题处理：在质量保证期限内，如发现质量问题，乙方应立即进行整改，直至问题解决

7.验收

7.1验收标准：符合国家及行业相关标准

7.2.1乙方完成施工后，向甲方提交验收申请

7.2.2甲方组织相关人员对项目进行验收

7.2.3验收合格后，双方签署验收报告

7.3验收费用：万元

8.付款方式

8.1付款比例：合同总金额的%作为预付款，%作为进度款，%作为质保金，%作为竣工结算款，%作为保修期满后的尾款。

8.2付款时间：预付款在合同签订后个工作日内支付；进度款在每完成%的工程量后个工作日内支付；质保金在项目竣工验收合格后个工作日内支付；竣工结算款在竣工结算审核合格后个工作日内支付；尾款在保修期满后个工作日内支付。

8.3付款方式：采用银行转账方式支付，具体账户信息见附件。

8.4付款条件：付款条件包括但不限于工程进度、质量合格、材料设备到位、相关手续完备等。

9.争议解决

9.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁。

9.2争议解决机构：仲裁委员会。

9.3争议解决程序：按照仲裁委员会的仲裁规则进行。

10.违约责任

10.1违约情形：包括但不限于延误工期、质量不合格、材料设备供应不及时、违反合同约定等。

10.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损