2024版房地产项目降水处理承包协议.docxVIP

2024版房地产项目降水处理承包协议

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

2.双方的基本信息

2.1承包方信息

2.2业主方信息

3.项目概况

3.1项目名称

3.2项目地点

3.3项目面积

3.4项目阶段

4.降水处理方案

4.1降水处理方法

4.2降水处理设备

4.3降水处理效果

5.工程量与质量要求

5.1工程量计算

5.2质量要求

5.3检测标准

6.工程进度与工期

6.1工程进度计划

6.2工期安排

6.3延期责任

7.合同价款

7.1合同总价

7.2付款方式

7.3付款时间

7.4付款条件

8.风险承担

8.1自然灾害风险

8.2施工风险

8.3其他风险

9.违约责任

9.1承包方违约责任

9.2业主方违约责任

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决程序

10.3争议解决地点

11.合同生效与解除

11.1合同生效条件

11.2合同解除条件

12.合同附件

12.1附件一：降水处理方案

12.2附件二：工程量清单

12.3附件三：付款计划

13.其他约定

13.1法律适用

13.2通知与送达

13.3合同变更

14.合同签署与生效日期

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1定义

1.1.1“本合同”指《2024版房地产项目降水处理承包协议》。

1.1.2“承包方”指承担降水处理工作的乙方。

1.1.3“业主方”指委托承包方进行降水处理工作的甲方。

1.1.4“项目”指甲方指定的需要降水处理的房地产项目。

1.1.5“降水处理”指根据项目需要，对地下水位进行控制和调节，确保施工顺利进行的过程。

1.2解释

1.2.1本合同中的术语和定义，如未在本合同中明确定义，应按照相关法律法规和行业惯例解释。

2.双方的基本信息

2.1承包方信息

2.1.1名称：乙方全称

2.1.2地址：乙方详细地址

2.1.3法定代表人：乙方法定代表人姓名

2.2业主方信息

2.2.1名称：甲方全称

2.2.2地址：甲方详细地址

2.2.3法定代表人：甲方法定代表人姓名

3.项目概况

3.1项目名称：房地产项目

3.2项目地点：市区街道

3.3项目面积：100,000平方米

3.4项目阶段：基础施工阶段

4.降水处理方案

4.1降水处理方法：采用井点降水法

4.2降水处理设备：潜水泵、井点设备、排水管道等

4.3降水处理效果：确保施工场地地下水位降至设计要求，防止地基沉降。

5.工程量与质量要求

5.1工程量计算：按照《建筑工程量清单计价规范》进行计算

5.2质量要求：符合国家相关质量标准，确保降水处理效果达到设计要求

5.3检测标准：按照《建筑工程质量检验标准》进行检测

6.工程进度与工期

6.1工程进度计划：详见附件一《工程进度计划表》

6.2工期安排：自合同签订之日起60日内完成降水处理工作

6.3延期责任：因承包方原因导致工期延误，每延误一日，承包方应向业主方支付相当于合同总价0.5%的违约金。

7.合同价款

7.1合同总价：人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00）

7.2付款方式：分阶段付款，具体付款方式详见附件三《付款计划表》

7.3付款时间：按照附件三《付款计划表》的规定执行

7.4付款条件：承包方完成每阶段工作并经业主方验收合格后，业主方应在5个工作日内支付相应款项。

8.风险承担

8.1自然灾害风险

8.1.1如遇不可抗力因素（如地震、洪水等），导致降水处理工作无法进行，承包方应立即通知业主方，并采取必要措施减轻损失。

8.1.2不可抗力发生时，双方互不承担责任，但应各自承担因此产生的合理费用。

8.2施工风险

8.2.1承包方负责采取必要的安全措施，确保施工过程中人员安全和工程质量。

8.2.2因承包方施工不当导致的损失，承包方应负责赔偿。

9.违约责任

9.1承包方违约责任

9.1.1如承包方未按合同约定完成降水处理工作，每逾期一日，应向业主方支付合同总价1%的违约金。

9.1.2如承包方未按合同约定支付相关费用，每逾期一日，应向业主方支付欠款金额1%的违约金。

9.2业主方违约责任

9.2.1如业主方未按合同约定支付款项，每逾期一日，应向承包方支付欠款金额1%的违约金。

9.2.2如业主方因自身原因导致工期延误，每延误一日，应向承包方支付合同总价1%的违约金。

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。

10.1.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。

10.2争议解决程序

1