2025建筑施工合同格式范本.docxVIP

?合同编号：

鉴于甲方为建设工程的需要，委托乙方进行施工，双方为明确双方的权利义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：

1.4工程规模：

1.5工程质量标准：

第二条合同价格

2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：元整（小写）：元。

2.2乙方报价是基于甲方提供的工程量清单和设计文件，结合市场行情和乙方实际情况所报出的价格，是完成合同约定的全部工程内容的最终价格。

第三条合同工期

3.1合同约定的工期为个月，自双方签订合同之日起计算。

3.2乙方如因自身原因不能按时完成工程，应按逾期工程价款的%支付逾期违约金。

第四条质量保修

4.1乙方应保证工程质量达到约定的标准，并按国家规定和合同约定承担质量保修责任。

4.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期为年。

第五条合同的履行

5.1甲方应按合同约定的时间和方式支付合同价款。

5.2乙方应按合同约定的时间、质量和标准完成工程。

第六条违约责任

6.1乙方如未按约定完成工程，应承担逾期违约金和其他相关责任。

6.2甲方如未按约定支付价款，应承担迟延付款违约金和其他相关责任。

第七条争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：

注意事项及解决办法：

1.合同的签订和履行应遵守国家的法律法规，双方应保证合同内容的合法性。如因违反法律法规导致合同无效，应按法律规定处理。

解决办法：双方应在签订合同前，详细了解相关法律法规，确保合同内容合法有效。如有疑问，可咨询专业法律人士。

2.双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任。

解决办法：双方应按照合同约定的时间和质量标准完成各自的工作，如有违约行为，违约方应承担相应的违约责任。

3.合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。如协商不成，可依法向合同签订地的人民法院提起诉讼。

解决办法：在发生争议时，双方应及时沟通，充分表达自己的意见和诉求，寻求互利共赢的解决方案。如协商无果，可按照合同约定的方式通过法律途径解决。

4.双方应严格必威体育官网网址合同内容和双方商业秘密，未经对方同意，不得向第三方披露。

解决办法：双方应加强信息安全管理，签订必威体育官网网址协议，明确必威体育官网网址义务和违约责任。如发生泄密事件，泄露方应承担相应的法律责任。

5.合同的修改和补充应采用书面形式，经双方协商一致后生效。

解决办法：双方在履行合同过程中，如有需要修改或补充的内容，应书面形式签订补充协议，经双方签字（或盖章）后生效。

涉及到的法律名词及名词解释：

1.甲方：指承担工程建设的单位或个人。

2.乙方：指承担工程施工的单位或个人。

3.合同履行：指双方按照合同约定完成各自的权利和义务的过程。

4.违约责任：指一方未履行合同约定的义务时，应承担的法律责任。

5.质量保修：指乙方对完成的工程在一定期限内承担质量问题的修复和更换责任。

6.争议解决：指双方在合同履行过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程。

7.法律法规：指国家立法机关制定的具有普遍约束力的法律和行政法规。

8.友好协商：指双方在平等、自愿的基础上，通过充分沟通和协商解决合同履行过程中的问题。

应用场合：

1.适用于各类建筑施工工程，如住宅、商业、工业等建筑项目的施工合同。

2.适用于土木工程、安装工程、装修工程等建设项目的施工合同。

3.适用于各类工程项目的前期准备、施工、验收等阶段。

补充条款：

1.工程变更条款：如合同履行过程中，因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化，双方应按照约定进行调整。

2.不可抗力条款：如因自然灾害、社会事件等不可抗力因素导致合同无法履行，双方应按约定承担相应责任。

3.工程保险条款：双方可约定购买工程保险，以降低工程风险。

4.环保要求条款：双方应遵守国家环保法规，确保工程施工过程中的环境保护。

5.工程资料归档条款：双方应按照约定时间和要求，提交工程相