2024版庭院景观改造与修复工程施工合同范本3篇.docx

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

2024版庭院景观改造与修复工程施工合同范本

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1甲方（业主）名称、地址、联系方式

1.2乙方（施工单位）名称、地址、联系方式

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目投资

3.项目工期

3.1工期开始时间

3.2工期结束时间

3.3工期延误责任

4.工程内容

4.1改造与修复范围

4.2施工图纸与技术规范

4.3材料与设备要求

5.工程进度款支付

5.1进度款支付方式

5.2进度款支付节点

5.3进度款支付比例

6.质量要求

6.1质量标准

6.2质量验收程序

6.3质量责任

7.安全生产

7.1安全生产责任制

7.2安全生产措施

7.3事故处理

8.环境保护

8.1环境保护责任制

8.2环境保护措施

8.3环境污染事故处理

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决程序

9.3争议解决期限

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任承担

10.3违约赔偿

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

11.3合同解除后果

12.合同生效与终止

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

12.3合同终止程序

13.合同附件

13.1附件一：施工图纸及技术规范

13.2附件二：材料设备清单

13.3附件三：工程质量验收标准

14.其他约定

14.1不可抗力条款

14.2法律法规变更条款

14.3通知与送达条款

14.4合同解释条款

第一部分：合同如下：

第一条合同双方基本信息

1.1甲方（业主）名称：________

地址：________

联系方式：电话：________，邮箱：________

1.2乙方（施工单位）名称：________

地址：________

联系方式：电话：________，邮箱：________

第二条项目概况

2.1项目名称：________

2.2项目地点：________

2.3项目规模：________

2.4项目投资：________

第三条项目工期

3.1工期开始时间：________

3.2工期结束时间：________

3.3工期延误责任：若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

第四条工程内容

4.1改造与修复范围：________

4.2施工图纸与技术规范：乙方应按照甲方提供的施工图纸及技术规范进行施工。

4.3材料与设备要求：乙方应使用符合国家质量标准的材料及设备，并保证其质量。

第五条工程进度款支付

5.1进度款支付方式：________

5.2进度款支付节点：________

5.3进度款支付比例：________

第六条质量要求

6.1质量标准：________

6.2质量验收程序：________

6.3质量责任：若因乙方施工质量问题导致工程损坏，乙方应负责修复，并承担相应的责任。

第七条安全生产

7.1安全生产责任制：________

7.2安全生产措施：________

7.3事故处理：若发生安全事故，乙方应立即采取有效措施进行处理，并及时报告甲方。

第八条环境保护

8.1环境保护责任制：乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规，落实环境保护措施，确保施工过程中不造成环境污染。

8.2.1施工现场应设置围挡，减少扬尘对周围环境的影响。

8.2.2施工垃圾应及时清运，不得随意堆放。

8.2.3施工过程中产生的废水、废气应进行处理，达到排放标准。

8.3环境污染事故处理：若发生环境污染事故，乙方应立即停止施工，采取补救措施，并及时通知甲方和环保部门。

第九条争议解决

9.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同履行过程中产生的争议。

9.2争议解决程序：若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.3争议解决期限：双方应在争议发生后30日内协商解决，协商不成的，任何一方均可向法院提起诉讼。

第十条违约责任

10.1.1乙方未按约定时间完成工程；

10.1.2乙方施工质量不符合合同约定；

10.1.3乙方违反安全生产规定；

10.1.4乙方违反环境保护规定。

10.2违约责任承担：乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

10.3违约赔偿：违约赔偿金额应根据实际情