2024版架子工分包协议书3篇.docx

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

2024版架子工分包协议书

本合同目录一览

1.协议双方基本信息

1.1双方名称及住所

1.2双方法定代表人

1.3双方联系方式

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目工期

3.分包范围及内容

3.1分包项目范围

3.2分包项目内容

4.分包工程量及质量要求

4.1工程量清单

4.2质量标准

5.分包合同价款

5.1合同总价

5.2付款方式及期限

5.3付款条件

6.交工验收

6.1交工验收时间

6.2交工验收标准

6.3交工验收程序

7.违约责任

7.1违约情形

7.2违约责任承担

7.3违约责任赔偿

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

8.3争议解决程序

9.合同解除

9.1合同解除条件

9.2合同解除程序

9.3合同解除后的责任

10.合同生效及终止

10.1合同生效条件

10.2合同终止条件

10.3合同终止程序

11.其他约定事项

11.1必威体育官网网址条款

11.2不可抗力条款

11.3通知条款

11.4法律适用条款

12.合同附件

12.1附件一：分包工程量清单

12.2附件二：质量标准

12.3附件三：付款计划表

12.4附件四：其他相关文件

13.合同签署

13.1双方代表签字

13.2双方盖章

13.3签署日期

14.合同份数及保管

14.1合同份数

14.2合同保管责任

第一部分：合同如下：

1.协议双方基本信息

1.1双方名称及住所

1.1.1分包方名称：[分包方全称]

1.1.2分包方住所：[分包方详细地址]

1.1.3总包方名称：[总包方全称]

1.1.4总包方住所：[总包方详细地址]

1.2双方法定代表人

1.2.1分包方法定代表人：[分包方法定代表人姓名]

1.2.2总包方法定代表人：[总包方法定代表人姓名]

1.3双方联系方式

1.3.1分包方联系方式：[分包方联系电话、电子邮箱等]

1.3.2总包方联系方式：[总包方联系电话、电子邮箱等]

2.项目概况

2.1项目名称：[具体项目名称]

2.2项目地点：[项目具体地址]

2.3项目规模：[项目规模描述，如：建筑面积、占地面积等]

2.4项目工期：[项目开始日期至结束日期，如：2024年1月1日至2024年12月31日]

3.分包范围及内容

3.1分包项目范围：[详细列出分包项目范围，如：主体结构、装饰装修等]

3.2分包项目内容：[详细列出分包项目具体内容，如：施工图纸要求、施工工艺等]

4.分包工程量及质量要求

4.1工程量清单：[提供详细的工程量清单，包括项目名称、工程量、单位等]

4.2质量标准：[列出具体的质量标准，如：国家标准、行业标准等]

5.分包合同价款

5.1合同总价：[分包合同的总金额]

5.2付款方式及期限：[列出付款的具体方式、时间节点等]

5.3付款条件：[列出付款的具体条件，如：工程进度、质量验收等]

6.交工验收

6.1交工验收时间：[交工验收的具体时间]

6.2交工验收标准：[列出交工验收的具体标准]

6.3交工验收程序：[详细描述交工验收的程序，如：验收流程、验收人员等]

7.违约责任

7.1违约情形：[列举可能出现的违约情形，如：未按时完成工程、工程质量不符合要求等]

7.2违约责任承担：[针对每种违约情形，明确责任承担方式，如：赔偿损失、承担违约金等]

7.3违约责任赔偿：[具体规定赔偿金额的计算方式、支付方式等]

8.争议解决

8.1争议解决方式：[双方协商、调解、仲裁或诉讼]

8.2争议解决机构：[具体名称，如：仲裁委员会或法院]

8.3争议解决程序：[详细描述争议解决的具体程序，包括但不限于提交争议的期限、仲裁庭的组成、仲裁规则等]

9.合同解除

9.1合同解除条件：[列出可以解除合同的条件，如：一方严重违约、不可抗力事件等]

9.2合同解除程序：[详细描述合同解除的程序，包括通知方式、解除生效时间等]

10.合同生效及终止

10.1合同生效条件：[合同正式生效的必要条件，如：双方签字盖章、支付定金等]

10.2合同终止条件：[合同终止的具体条件，如：工程完工、双方协商一致等]

10.3合同终止程序：[详细描述合同终止的程序，包括通知方式、合同终止后的清算等]

11.其他约定事项

11.1必威体育官网网址条款：[约定双方对项目信息、商业秘密等的必威体育官网网址义务]

11.2不可抗力条