2024年度智能安防交通小型建设工程施工合同3篇.docx

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

2024年度智能安防交通小型建设工程施工合同

本合同目录一览

第一条项目概述

1.1项目名称

1.2项目地点

1.3项目规模

1.4项目工期

第二条施工单位

2.1施工单位名称

2.2施工单位资质

2.3施工单位负责人

第三条设计单位

3.1设计单位名称

3.2设计单位资质

3.3设计单位负责人

第四条工程质量标准

4.1工程质量要求

4.2质量检测标准

4.3质量保证措施

第五条工程进度

5.1施工进度计划

5.2进度调整

5.3进度违约责任

第六条工程造价

6.1工程预算

6.2工程结算

6.3工程变更及费用调整

第七条付款方式

7.1付款比例

7.2付款时间

7.3付款条件

第八条工程保险

8.1工程保险种类

8.2保险责任范围

8.3保险费用承担

第九条工程验收

9.1验收标准

9.2验收程序

9.3验收争议解决

第十条违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任承担

10.3违约责任追究

第十一条合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

11.3合同解除后的责任

第十二条争议解决

12.1争议解决方式

12.2争议解决机构

12.3争议解决费用

第十三条合同生效及终止

13.1合同生效条件

13.2合同终止条件

13.3合同终止后的处理

第十四条其他约定

14.1法律适用

14.2合同附件

14.3合同附件清单

第一部分：合同如下：

第一条项目概述

1.1项目名称：2024年度智能安防交通小型建设工程

1.2项目地点：市区街道

1.3项目规模：占地面积平方米，建筑面积平方米

1.4项目工期：自合同签订之日起，工期为12个月

第二条施工单位

2.1施工单位名称：建设集团有限公司

2.2施工单位资质：建筑工程施工总承包一级资质

2.3施工单位负责人：，担任项目经理

第三条设计单位

3.1设计单位名称：建筑设计研究院

3.2设计单位资质：工程设计综合甲级资质

3.3设计单位负责人：，担任设计总监

第四条工程质量标准

4.1工程质量要求：按照国家现行相关工程质量标准执行，确保工程质量达到优良等级

4.2质量检测标准：在工程验收过程中，严格按照国家及行业相关质量检测标准进行检测

4.3质量保证措施：施工单位应建立健全质量管理体系，对工程全过程进行质量控制，确保工程质量

第五条工程进度

5.1施工进度计划：详见附件一《施工进度计划表》

5.2进度调整：因不可抗力、设计变更等原因导致工期延误，经双方协商一致后可调整进度计划

5.3进度违约责任：如施工单位未按合同约定完成工程，每延误一天，应向业主支付合同总价款的1%作为违约金

第六条工程造价

6.1工程预算：合同总价款为人民币万元

6.2工程结算：工程竣工后，按照国家及行业相关结算规定进行结算

6.3工程变更及费用调整：因设计变更、工程量增减等原因导致的费用调整，经双方协商一致后执行

第七条付款方式

7.1付款比例：合同签订后，业主支付合同总价款的30%作为预付款；工程进度达到60%时，支付合同总价款的40%；工程竣工验收合格后，支付合同总价款的20%；质保金为合同总价款的10%，在质保期满后无质量问题无息退还

7.2付款时间：按合同约定的时间节点支付

7.3付款条件：施工单位提交相关证明材料，经业主审核无误后支付款项

第八条工程保险

8.1工程保险种类：建筑工程一切险、第三者责任险

8.2保险责任范围：包括但不限于工程本身、施工机具、材料等在施工过程中的损失或损坏，以及因施工活动造成的第三方人身伤亡或财产损失

8.3保险费用承担：施工单位负责办理工程保险，并承担相应的保险费用

第九条工程验收

9.1验收标准：按照国家及行业相关工程质量验收标准执行

9.2验收程序：工程竣工后，施工单位向业主提交验收申请，业主组织有关单位进行验收

9.3验收争议解决：如验收过程中出现争议，由双方协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼

第十条违约责任

10.1违约情形：包括但不限于工期延误、质量不合格、未按约定付款等

10.2违约责任承担：违约方应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等

10.3违约责任追究：业主有权追究违约方的违约责任，包括但不限于停止支付工程款项、解除合同等

第十一条合同解除

11.1合同解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力、合同约定