2025煤矿施工合同.docxVIP

?合同编号：

名称：

地址：

法定代表人：

联系电话：

名称：

地址：

法定代表人：

联系电话：

鉴于甲方为煤矿施工项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就煤矿施工项目达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：

1.4工程规模：

1.5工程质量标准：

第二条合同价格

2.1本合同的合同价为人民币（大写）：元整（小写）：元。

2.2乙方应按照合同约定的工程内容和质量标准完成施工，否则甲方有权要求乙方返工、整改，并按合同约定承担相应责任。

第三条合同工期

3.1合同工期自年__月__日起至年__月__日止，共计__天。

3.2乙方应按合同约定的工期完成施工，如乙方原因导致工期延误，甲方有权按合同约定追究乙方的违约责任。

第四条质量保证

4.1乙方应保证施工质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。

4.2工程竣工后，甲方应按约定进行验收，如验收不合格，乙方应按甲方要求整改，直至达到验收标准。

第五条付款方式及进度

5.1本合同的付款分为三个阶段，具体付款比例和时间如下：

（1）合同签订后__天内，支付合同总额的__%；

（2）工程进度达到__%时，支付合同总额的__%；

（3）工程竣工验收合格后__天内，支付合同总额的__%。

5.2乙方应提供合法的税务发票，否则甲方有权拒绝支付相应款项。

第六条违约责任

6.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿造成的一切损失。

6.2若乙方施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡和财产损失的，由乙方承担全部责任。

第七条争议解决

7.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。

7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格之日终止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：法定代表人（或授权代表）：

签订日期：签订日期：

注意事项：

1.合同的签订和履行应遵循《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定。

2.双方在签订合应确保所提供的信息真实、完整、有效，如有虚假陈述，将承担相应法律责任。

3.合同签订后，双方应严格按照约定履行各自的权利和义务，不得擅自变更或解除合同。

4.乙方应按照合同约定的工期、质量标准完成施工，如有延误或质量问题，应承担相应违约责任。

5.甲方应按照合同约定支付合同价款，如有逾期支付，应承担相应违约责任。

6.双方应共同维护合同的履行，如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成可依法向人民法院提起诉讼。

解决办法：

1.双方在签订合应对合同内容进行充分了解和沟通，确保各自的权利和义务明确。

2.合同中涉及的工程质量和工期等问题，应详细约定具体的标准和要求，以减少履行过程中的争议。

3.双方在履行合同过程中，如有变更或解除合同的需求，应提前书面通知对方，并经双方协商一致。

4.乙方在施工过程中应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求进行，确保施工安全。

5.甲方在支付合同价款时，应按时支付，如有逾期，应承担逾期支付的违约责任。

6.双方在履行合同过程中，如发生争议，应尝试友好协商解决，如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.合同法：是调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称，包括合同的签订、履行、变更、解除等方面的规定。

2.法定代表人：是指依法代表法人或其他组织行使民事权利、履行民事义务的负