2024版房屋外墙涂料环保材料采购及施工合同.docxVIP

2024版房屋外墙涂料环保材料采购及施工合同

本合同目录一览

1.合同概述

1.1合同名称

1.2合同签订日期

1.3合同双方

1.4合同目的

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目面积

2.4项目工期

3.采购内容

3.1涂料类型及品牌

3.2采购数量

3.3采购价格

3.4交货时间及地点

4.施工内容

4.1施工范围

4.2施工方式

4.3施工质量要求

4.4施工进度安排

5.技术要求

5.1涂料环保性能指标

5.2施工工艺要求

5.3施工安全措施

6.付款方式

6.1付款比例

6.2付款时间

6.3付款方式

7.质量保证

7.1涂料质量保证期

7.2施工质量保证期

7.3质量检验标准

8.违约责任

8.1违约情形

8.2违约责任

8.3违约处理方式

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

10.合同解除

10.1解除条件

10.2解除程序

10.3解除后的处理

11.合同终止

11.1终止条件

11.2终止程序

11.3终止后的处理

12.合同附件

12.1附件名称

12.2附件内容

12.3附件效力

13.合同生效

13.1生效条件

13.2生效日期

13.3生效后的处理

14.其他约定

14.1通知方式

14.2不可抗力

14.3合同解释

14.4合同修订

第一部分：合同如下：

1.合同概述

1.1合同名称：2024版房屋外墙涂料环保材料采购及施工合同

1.2合同签订日期：2024年X月X日

1.3合同双方

1.3.1甲方：[甲方全称]

1.3.2乙方：[乙方全称]

1.4合同目的：为保障房屋外墙涂料环保材料的质量和施工质量，明确双方的权利和义务，特订立本合同。

2.项目概况

2.1项目名称：[具体项目名称]

2.2项目地点：[具体地址]

2.3项目面积：[具体面积，如：1000平方米]

2.4项目工期：[具体工期，如：60天]

3.采购内容

3.1涂料类型及品牌：[具体涂料类型及品牌，如：水性硅丙涂料]

3.2采购数量：[具体数量，如：1000平方米]

3.3采购价格：[具体价格，如：每平方米元]

3.4交货时间及地点：[具体交货时间，如：2024年X月X日前；交货地点：[具体地址]]

4.施工内容

4.1施工范围：[具体施工范围，如：房屋外墙涂料施工]

4.2施工方式：[具体施工方式，如：手工涂刷]

4.3施工质量要求：[具体施工质量要求，如：涂料涂层均匀，无气泡、开裂、脱落等现象]

4.4施工进度安排：[具体施工进度安排，如：每天施工100平方米]

5.技术要求

5.1涂料环保性能指标：[具体环保性能指标，如：VOC含量≤20g/L]

5.2施工工艺要求：[具体施工工艺要求，如：基层处理、底漆施工、面漆施工等]

5.3施工安全措施：[具体施工安全措施，如：高空作业安全防护、用电安全等]

6.付款方式

6.1付款比例：[具体付款比例，如：合同签订后支付30%，施工进度过半支付30%，工程验收合格后支付30%，质保金10%]

6.2付款时间：[具体付款时间，如：每月X日支付上个月工程进度款]

6.3付款方式：[具体付款方式，如：银行转账]

7.质量保证

7.1涂料质量保证期：[具体质量保证期，如：自涂料施工完成之日起一年内]

7.2施工质量保证期：[具体质量保证期，如：自涂料施工完成之日起两年内]

7.3质量检验标准：[具体质量检验标准，如：符合国家相关标准及合同约定]

8.违约责任

8.1违约情形

8.1.1甲方未按约定支付款项

8.1.2乙方未按约定时间完成施工

8.1.3乙方施工质量不符合约定标准

8.2违约责任

8.2.1甲方未按时付款，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的[具体比例，如：1%]。

8.2.2乙方未按时完成施工，每延误一天，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的[具体比例，如：0.5%]。

8.2.3乙方施工质量不符合约定，应返工或重新施工，并承担由此产生的费用。

8.3违约处理方式

8.3.1双方应友好协商解决违约问题。

8.3.2协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。

9.争议解决

9.1争议解决方式：双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.2争议解决机构：[具体争议解决机构名称，如：仲裁委员会]

9.3争议解决程序：[具体争议解决程序，如：提交仲裁申请书，仲裁委员会受理并组成仲裁庭，进行仲裁审理，作出仲裁裁决]

10.合同解除

10.1解除条件

10.1