2024年度智能通信基站建设施工合同范本3篇.docx

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

2024年度智能通信基站建设施工合同范本

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称及法定代表人

1.2合同双方联系方式

1.3合同双方地址

2.建设项目概况

2.1基站名称及位置

2.2建设规模及投资额

2.3建设工期

3.施工内容

3.1基站建设内容

3.2施工图纸及标准

3.3施工设备要求

4.施工进度安排

4.1各阶段工期及节点

4.2进度调整及延误处理

5.施工质量标准

5.1质量标准及验收规范

5.2质量保证措施

5.3质量责任

6.施工安全与环境保护

6.1安全生产责任

6.2安全生产措施

6.3环境保护措施

7.施工合同价款

7.1合同总价

7.2计价方式

7.3付款方式及时间

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

9.合同解除与终止

9.1合同解除条件

9.2合同终止条件

10.违约责任

10.1违约情形及处理

10.2违约金及赔偿

11.不可抗力

11.1不可抗力事件认定

11.2不可抗力事件处理

12.合同附件

12.1施工图纸及技术资料

12.2相关法律、法规及标准

12.3其他附件

13.合同生效及期限

13.1合同生效条件

13.2合同期限

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称及法定代表人

1.1.1甲方（建设单位）名称：______

1.1.2甲方法定代表人：______

1.1.3乙方（施工单位）名称：______

1.1.4乙方法定代表人：______

1.2合同双方联系方式

1.2.1甲方联系方式：

1.2.1.1联系人姓名：______

1.2.1.2联系电话：______

1.2.1.3电子邮箱：______

1.2.2乙方联系方式：

1.2.2.1联系人姓名：______

1.2.2.2联系电话：______

1.2.2.3电子邮箱：______

1.3合同双方地址

1.3.1甲方地址：______

1.3.2乙方地址：______

2.建设项目概况

2.1基站名称及位置

2.1.1基站名称：______

2.1.2基站位置：______

2.2建设规模及投资额

2.2.1建设规模：______

2.2.2投资额：______

2.3建设工期

2.3.1总工期：______个月

2.3.2各阶段工期及节点：______

3.施工内容

3.1基站建设内容

3.1.1土建工程：______

3.1.2线路工程：______

3.1.3设备安装工程：______

3.1.4其他相关工程：______

3.2施工图纸及标准

3.2.1施工图纸：______

3.2.2施工标准：______

3.3施工设备要求

3.3.1设备名称：______

3.3.2设备型号：______

3.3.3设备数量：______

4.施工进度安排

4.1各阶段工期及节点

4.1.1土建工程：______

4.1.2线路工程：______

4.1.3设备安装工程：______

4.1.4其他相关工程：______

4.2进度调整及延误处理

4.2.1进度调整：______

4.2.2延误处理：______

5.施工质量标准

5.1质量标准及验收规范

5.1.1质量标准：______

5.1.2验收规范：______

5.2质量保证措施

5.2.1质量保证体系：______

5.2.2质量检查制度：______

5.3质量责任

5.3.1甲方责任：______

5.3.2乙方责任：______

6.施工安全与环境保护

6.1安全生产责任

6.1.1甲方责任：______

6.1.2乙方责任：______

6.2安全生产措施

6.2.1安全生产管理制度：______

6.2.2安全防护设施：______

6.3环境保护措施

6.3.1环境保护管理制度：______

6.3.2环境保护措施：______

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议。

8.1.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2争议解决机构

8.2.1双方同意将争议提交至______仲裁委员会仲裁。

8.2.2仲裁委员会应根据《中华人民共和国仲裁法》及相关法律法规进行仲裁。