2024版停工赔偿协议书：停工赔偿协议及违约责任承担协议3篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

2024版停工赔偿协议书：停工赔偿协议及违约责任承担协议

本合同目录一览

1.协议双方基本信息

1.1协议甲方基本信息

1.2协议乙方基本信息

2.停工原因及依据

2.1停工原因

2.2停工依据

3.停工期限及赔偿标准

3.1停工期限

3.2赔偿标准

3.3赔偿计算方法

4.赔偿支付方式及时间

4.1支付方式

4.2支付时间

5.违约责任承担

5.1违约行为及后果

5.2违约责任承担方式

5.3违约赔偿计算方法

6.争议解决方式

6.1争议解决途径

6.2争议解决机构

7.合同生效及终止

7.1合同生效条件

7.2合同终止条件

8.合同解除及终止条件

8.1合同解除条件

8.2合同终止条件

9.合同变更及补充

9.1合同变更程序

9.2合同补充内容

10.必威体育官网网址条款

10.1必威体育官网网址内容

10.2必威体育官网网址义务

10.3违反必威体育官网网址责任

11.法律适用及管辖

11.1法律适用

11.2管辖法院

12.其他约定事项

12.1其他约定事项一

12.2其他约定事项二

12.3其他约定事项三

13.协议签署及生效日期

13.1签署日期

13.2生效日期

14.合同份数及保管

14.1合同份数

14.2合同保管

第一部分：合同如下：

1.协议双方基本信息

1.1协议甲方基本信息

名称：________________

法定代表人：________________

地址：________________

联系电话：________________

1.2协议乙方基本信息

名称：________________

法定代表人：________________

地址：________________

联系电话：________________

2.停工原因及依据

2.1停工原因

因__________________________原因，导致甲方工程停工。

2.2停工依据

依据《中华人民共和国合同法》及《建设工程施工合同》等相关法律法规，甲方有权要求乙方承担停工责任。

3.停工期限及赔偿标准

3.1停工期限

自________________起至________________止，共计________天。

3.2赔偿标准

乙方应按照每日________元的标准向甲方支付停工赔偿金。

4.赔偿支付方式及时间

4.1支付方式

乙方应将停工赔偿金以银行转账方式支付至甲方指定账户。

4.2支付时间

乙方应在停工期限届满后的________日内支付全部停工赔偿金。

5.违约责任承担

5.1违约行为及后果

若乙方未按照本协议约定支付停工赔偿金，甲方有权采取一切合法手段追讨，包括但不限于诉讼。

5.2违约责任承担方式

乙方应承担因其违约行为给甲方造成的全部损失，包括但不限于停工期间的经济损失。

5.3违约赔偿计算方法

违约赔偿金按实际损失计算，包括但不限于停工期间的直接经济损失和间接经济损失。

6.争议解决方式

6.1争议解决途径

双方应友好协商解决争议；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

6.2争议解决机构

无

7.合同生效及终止

7.1合同生效条件

本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2合同终止条件

本协议履行完毕或双方协商一致解除本协议时，合同终止。

8.合同解除及终止条件

8.1合同解除条件

8.1.1甲方单方解除条件

如乙方违反本协议约定，未在规定期限内支付停工赔偿金，甲方有权单方面解除本协议。

8.1.2乙方单方解除条件

如甲方违反本协议约定，未在规定期限内恢复工程进度，乙方有权单方面解除本协议。

8.2合同终止条件

8.2.1自然终止

本协议约定的停工期限届满且乙方已支付全部停工赔偿金后，合同自然终止。

8.2.2协商终止

双方协商一致，达成书面协议解除本合同，合同终止。

9.合同变更及补充

9.1合同变更程序

任何一方要求变更本协议内容，应书面通知对方，经双方协商一致并签署书面变更协议后，变更内容生效。

9.2合同补充内容

本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

10.必威体育官网网址条款

10.1必威体育官网网址内容

双方在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等，均应予以必威体育官网网址。

10.2必威体育官网网址义务

双方应采取必要措施，防止必威体育官网网址信息的泄露，未经对方同意，不得向任何第三方披露。

10.3违反必威体育官网网址责任

任何一方违反必威体育官网网址义务，导致对方商业秘密泄露的，应承担相应的法律