2024年度智能电网建设工程合同3篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

2024年度智能电网建设工程合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方法定代表人或授权代表

1.3合同双方地址

1.4合同双方联系方式

2.合同标的

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

3.工程进度与质量要求

3.1工程进度计划

3.2工程质量标准

3.3工程验收标准

4.工程费用

4.1工程造价

4.2付款方式

4.3付款进度

4.4逾期付款违约责任

5.工程期限

5.1工程开工时间

5.2工程竣工时间

5.3工期延误违约责任

6.工程变更

6.1工程变更范围

6.2工程变更程序

6.3工程变更费用

7.风险责任

7.1合同双方责任

7.2风险承担

7.3不可抗力

8.必威体育官网网址条款

8.1必威体育官网网址内容

8.2必威体育官网网址期限

8.3违约责任

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决费用

10.合同解除

10.1合同解除条件

10.2合同解除程序

10.3合同解除后的处理

11.合同生效及终止

11.1合同生效条件

11.2合同生效时间

11.3合同终止条件

11.4合同终止时间

12.合同附件

12.1附件一：工程图纸

12.2附件二：工程量清单

12.3附件三：技术规范

12.4附件四：其他相关文件

13.合同备案

13.1合同备案机构

13.2合同备案程序

13.3合同备案费用

14.其他约定

14.1合同补充条款

14.2合同修改

14.3合同附件的效力

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

甲方：智能电网有限公司

乙方：电力工程设计有限公司

1.2合同双方法定代表人或授权代表

甲方法定代表人：

乙方法定代表人：

1.3合同双方地址

甲方地址：市区路号

乙方地址：市区路号

1.4合同双方联系方式

2.合同标的

2.1工程名称

2024年度智能电网建设工程

2.2工程地点

省市区

2.3工程规模

总装机容量为万千瓦

2.4工程内容

包括输电线路、变电站、配电线路等建设内容

3.工程进度与质量要求

3.1工程进度计划

具体进度计划见附件一：工程进度计划表

3.2工程质量标准

按照国家相关标准和规范执行，具体质量标准见附件二：工程质量标准

3.3工程验收标准

按照国家相关标准和规范执行，具体验收标准见附件三：工程验收标准

4.工程费用

4.1工程造价

合同总价为人民币万元整

4.2付款方式

分阶段支付，具体付款进度见附件四：工程付款进度表

4.3付款进度

第一阶段：工程开工前支付合同价的30%

第二阶段：工程主体结构完成时支付合同价的40%

第三阶段：工程竣工验收合格后支付合同价的20%

第四阶段：质保期满后支付合同价的10%

4.4逾期付款违约责任

逾期付款超过30日，按每日万分之五向对方支付违约金

5.工程期限

5.1工程开工时间

2024年3月1日

5.2工程竣工时间

2025年12月31日

5.3工期延误违约责任

因甲方原因导致工期延误，每日向乙方支付合同价的万分之五违约金；因乙方原因导致工期延误，每日向甲方支付合同价的万分之五违约金

6.工程变更

6.1工程变更范围

工程范围内的任何设计、施工、材料等方面的变更

6.2工程变更程序

变更内容经双方协商一致后，以书面形式进行确认

6.3工程变更费用

变更费用按实际发生计算，由变更方承担

7.风险责任

7.1合同双方责任

甲方负责提供工程所需土地、场地、水源、电源等条件；乙方负责工程的设计、施工、调试、试运行等工作

7.2风险承担

因不可抗力导致工程无法正常进行，双方互不承担责任；因一方原因导致工程损失，由该方承担责任

7.3不可抗力

包括自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免、不可克服的客观情况

8.必威体育官网网址条款

8.1必威体育官网网址内容

本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、财务信息等敏感信息

8.2必威体育官网网址期限

自合同签订之日起至合同终止后三年

8.3违约责任

任何一方违反必威体育官网网址义务，向第三方泄露必威体育官网网址信息，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失

9.争议解决

9.1争议解决方式

双方应友好协商解决合同争议；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁

9.2争议解决机构

仲裁委员会

9.3争议解决费用

仲裁费用由败诉方承担，双方另有约定的除外

10.合同解除

10.1合同解除条件

合同任何一方违