项目分包合同范本.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

项目分包合同范本

本合同目录一览

1.项目名称与范围

1.1项目名称

1.2项目范围

2.分包工作内容

2.1分包工作概述

2.2分包工作具体内容

3.分包金额与支付方式

3.1分包金额

3.2支付方式

3.3支付时间表

4.工期与进度

4.1合同工期

4.2工程进度要求

4.3工期延误的处理

5.质量标准与要求

5.1质量标准

5.2质量控制措施

5.3质量问题的处理

6.技术支持与配合

6.1技术支持

6.2施工配合

6.3技术交流与沟通

7.安全责任与要求

7.1安全责任

7.2安全措施

7.3安全事故的处理

8.必威体育官网网址条款

8.1必威体育官网网址内容

8.2必威体育官网网址期限

8.3必威体育官网网址泄露的责任

9.违约责任与赔偿

9.1违约行为

9.2违约责任

9.3违约赔偿

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3诉讼或仲裁地点

11.合同的变更与解除

11.1合同变更的条件

11.2合同解除的条件

11.3变更与解除的程序

12.合同的终止与验收

12.1合同终止的条件

12.2验收程序

12.3验收标准

13.合同的有效期与适用法律

13.1合同有效期

13.2适用法律

13.3合同的语言版本

14.其他条款

14.1合同的补充条款

14.2合同的修改历史

14.3双方约定的其他事项

第一部分：合同如下：

第一条项目名称与范围

1.1项目名称：____________项目

1.2项目范围：本项目包括____________等内容。

第二条分包工作内容

2.1分包工作概述：分包商承担本项目中的____________工作。

2.2分包工作具体内容：分包商应完成____________等具体工作。

第三条分包金额与支付方式

3.1分包金额：本项目的分包金额为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。

3.2支付方式：甲方分期支付分包款，具体支付方式如下：

（1）合同签订后七个工作日内，支付分包金额的____________%；

（2）完成____________工作后，支付分包金额的____________%；

（3）项目验收合格后，支付分包金额的____________%。

3.3支付时间表：具体支付时间按甲方的支付计划执行。

第四条工期与进度

4.1合同工期：本项目合同工期为____________天。

4.2工程进度要求：分包商应按照甲方的要求，保证工程进度，确保项目按时完成。

4.3工期延误的处理：如分包商原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

第五条质量标准与要求

5.1质量标准：分包商应按照____________标准进行施工，确保工程质量。

5.2质量控制措施：分包商应建立健全质量管理体系，加强施工过程质量控制。

5.3质量问题的处理：如出现质量问题，分包商应负责及时修复，并承担相应责任。

第六条技术支持与配合

6.1

技术支持：分包商应提供____________技术支持，协助甲方完成项目。

6.2施工配合：分包商应密切配合甲方及项目管理单位，确保项目顺利进行。

6.3技术交流与沟通：分包商应定期与甲方进行技术交流与沟通，及时解决施工中的问题。

第八条违约责任与赔偿

8.1违约行为：任何一方违反合同的约定，均视为违约。

8.2违约责任：违约方应承担相应的违约责任，赔偿对方因此造成的损失。

8.3违约赔偿：违约方应按照甲方损失的实际金额进行赔偿，赔偿金额的最高限额为分包金额的____________%。

第九条必威体育官网网址条款

9.1必威体育官网网址内容：双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。

9.2必威体育官网网址期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。

9.3必威体育官网网址泄露的责任：如有泄露，泄露方应承担相应的法律责任。

第十条争议解决

（1）提交____________仲裁委员会仲裁；

（2）向____________人民法院提起诉讼。

10.2争议解决机构：如选择仲裁，____________仲裁委员会为争议解决机构；如选择诉讼，____________人民法院为管辖法院。

10.3诉讼或仲裁地点：诉讼或仲裁应在中国进行。

第十一条合同的变更与解除

11.1合同变更的条件：合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致。

（1）双方同意解除合同；

（2）因不可抗