2025住宅小区水电安装清包合同范本.docxVIP

?合同编号：

鉴于甲方为住宅小区的开发商，乙方具备水电安装资质及经验，经双方友好协商，就甲方住宅小区的水电安装工程达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：住宅小区水电安装工程

1.2工程地点：

1.3工程规模：

1.4工程内容：包括但不限于水电线路的设计、施工、验收、保修等。

二、合同价格

2.1本工程合同总价为人民币元（大写：元整），甲方按工程进度分阶段支付乙方工程款。

2.2乙方报价已包含施工所需材料、人工、设备、工具、运输、管理、税费等一切费用。

三、合同履行

3.1乙方应按照甲方的要求，按时完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

3.2乙方应保证工程质量，确保水电线路符合国家相关标准和规范。工程验收不合格的，乙方应无条件修复，直至验收合格。

3.3乙方应严格按照安全生产的要求，确保施工过程中的人员安全和设施完好。

四、付款方式

4.1甲方按工程进度支付乙方工程款，具体支付比例和时间双方另行约定。

4.2工程验收合格后，甲方应在验收报告出具之日起个工作日内支付剩余工程款。

五、违约责任

5.1乙方未按约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总金额×0.5‰×逾期天数。

5.2甲方未按约定时间支付工程款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项×0.5‰×逾期天数。

六、争议解决

双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表（签名）：代表（签名）：

签订日期：签订日期：

注意事项及解决办法：

1.注意合同双方的主体资格：确保甲方是合法的住宅小区开发商，乙方具备合法的水电安装资质。

解决办法：在签订合同前，乙方应核实甲方的开发资质和自身的安装资质，确保双方均具备签订和履行合同的资格。

2.注意工程质量和标准：确保乙方按照国家和行业标准进行施工，工程质量符合要求。

解决办法：双方可约定工程验收标准，由甲方或其委托的第三方机构对工程进行验收，确保工程质量。

3.注意合同价格和支付方式：明确合同总价、付款比例和时间，避免出现paymentdelay或pricedispute。

解决办法：在合同中明确约定付款方式和时间，双方严格按照约定履行合同。

4.注意违约责任：明确双方在未履行或未完全履行合的违约责任，如支付违约金等。

解决办法：在合同中设定明确的违约责任条款，双方在发生违约行为时按约定承担责任。

5.注意争议解决：约定争议解决方式，如友好协商、仲裁或诉讼等。

解决办法：在合同中明确约定争议解决方式，以便在发生争议时双方有明确的解决途径。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指住宅小区的开发商，负责委托乙方进行水电安装工程。

2.乙方：指具备水电安装资质的公司或个人，负责完成甲方委托的水电安装工程。

3.工程验收：指工程完成后，甲方或其委托的第三方机构对工程进行检查、测试，以确认工程质量是否符合约定标准的过程。

4.违约金：指一方未履行或未完全履行合同义务时，按照约定向对方支付的金钱赔偿。

5.仲裁：指合同双方在发生争议时，自愿将争议提交给仲裁机构进行审理，并按照仲裁裁决执行的一种争议解决方式。

6.诉讼：指合同双方在发生争议时，向人民法院提起诉讼，请求法院对争议进行审理和判决的一种争议解决方式。

应用场合：

1.住宅小区开发过程中，开发商（甲方）与具有水电安装资质的公司或个人（乙方）之间的合同。

2.适用于其他各类建筑项目的水电安装工程合同。

补充条款：

1.施工期限：双方应约定具体的施工开始和结束日期，以及中间的关键节点日期，以保证工程按时完成。

2.材料供应：明确乙方应使用的材料品牌、质量标准及供应方式，以及甲方对材料供应的时间和质量的要求。

3.安全防护：双方应约定施工过程中的安全防护措施，包括工人安全培训、现场安全标志、紧急事故处理等。

4.知识产权：明确施工过程中涉