2025建设工程施工合同管理.docxVIP

?合同编号：

甲方（发包方）：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方（承包方）：

地址：

联系人：

联系电话：

鉴于甲方为建设工程项目的业主，愿意委托乙方承担该项目的施工任务；乙方愿意接受甲方的委托，按合同约定的条款进行施工。双方经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：

1.4工程规模：

1.5工程预算：

第二条合同价格

2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：元整（小写）：元。

2.2乙方在合同签订后日内向甲方提交工程预算明细表，经甲方确认后作为合同附件。

2.3合同价格包括但不限于：人工费、材料费、设备费、施工机具使用费、临时设施费、现场管理费、税费等。

第三条合同工期

3.1合同工期自双方签订合同之日起至工程竣工交付之日止，工期为天。

3.2乙方应按合同约定的工期完成工程，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可延长。

第四条质量标准

4.1工程质量应符合国家及行业现行相关标准和规范要求。

4.2乙方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量。

4.3工程验收不合格的，乙方应负责返工、修复，并承担相应费用。

第五条付款及结算

5.1甲方按工程进度支付乙方工程款，具体支付方式如下：

（1）合同签订后日内，支付合同总价款的30%；

（2）工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；

（3）工程竣工验收合格后，支付合同总价款的30%；

（4）剩余的10%作为质量保证金，待工程保修期满后支付。

5.2乙方应提供合法、有效的税务发票，甲方按约定时间支付工程款。

5.3工程款支付均以人民币结算。

第六条违约责任

6.1乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的%。

6.2甲方未按约定时间支付工程款，乙方有权暂停施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金为应付款额的%。

6.3双方因不可抗力导致无法履行合同，可协商解除合同，互不承担违约责任。

第七条争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工交付之日止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表（签名）：代表（签名）：

签订日期：签订日期：

注意事项：

1.合同的签订主体：确保甲方和乙方的身份合法，具有签订合同的资格。

2.工程质量和标准：乙方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量符合国家及行业相关标准和规范要求。

3.合同价格和支付方式：合同总价和付款方式应明确，支付时间节点和比例要清晰。

4.工期：乙方应按合同约定的工期完成工程，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可延长。

5.违约责任：明确双方在未按合同约定履行义务时的违约责任，包括违约金的比例和计算方式。

6.争议解决：确定争议解决的方式和地点，如友好协商、仲裁或诉讼等。

具体的解决办法：

1.出现合同纠纷时，由甲乙双方进行友好协商，寻求解决方案。

2.如果协商不成，可提交到合同签订地的人民法院进行诉讼。

3.在合同中明确双方的权利和义务，以及违约责任，以便在出现问题时有法可依。

法律名词及名词解释：

1.发包方（甲方）：建设工程项目的业主，负责委托乙方进行工程承包。

2.承包方（乙方）：承担建设工程施工任务的一方。

3.合同总价：双方约定的工程完成后的总费用。

4.工期：合同约定的工程完成的时间。

5.违约金：未按合同约定履行义务的一方，应支付给守约方的赔偿金。

6.质量保证金：用于保证工程质量的一种担保方式，待工程保修期满后支付。

7.不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

8.仲裁：