2025年地铁建设工程总包合同.docxVIP

2025年地铁建设工程总包合同

合同/协议编号：____________

甲方：____________________

乙方：____________________

鉴于甲方拟在2025年对地铁建设工程进行总包，乙方具备相应的资质和施工能力，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、合同目的：甲方委托乙方对地铁建设工程进行总包，乙方按照甲方的要求，负责地铁建设工程的施工、监理、验收等工作，确保工程按时、保质、安全、文明施工。

二、合同背景：为响应国家关于城市轨道交通建设的号召，甲方决定投资建设地铁工程，旨在提高城市公共交通水平，缓解城市交通压力。乙方凭借丰富的施工经验和优秀的团队实力，愿意承担该工程的总包任务。

三、合同内容：具体合同内容将在后续的合同附件中详细规定，包括工程范围、工期、质量要求、合同价款、支付方式、违约责任等。

四、合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

五、争议解决：双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

主要条款内容：

一、服务内容

1.1乙方应按照甲方要求，全面负责地铁建设工程的总包工作，包括但不限于设计、施工、安装、调试、验收等环节。

1.2乙方应确保工程按照国家相关法规、规范、标准进行，并符合甲方要求的设计图纸和施工方案。

1.3乙方应按照合同约定的时间节点完成各项工作，确保工程按时投入使用。

二、质量标准

2.1工程质量应符合国家有关质量标准和甲方的要求，乙方应保证工程达到优质工程标准。

2.2乙方应建立健全质量管理体系，对工程实施全过程的质量控制，确保工程质量达到合同约定标准。

2.3乙方应接受甲方或其委托的第三方对工程质量的监督和检查，对发现的质量问题及时整改。

三、价格支付

3.1合同价款由工程总价、施工进度款、竣工结算款、保修金等组成。

3.2工程总价根据工程量清单和双方约定的计价方法确定。

3.3施工进度款按照工程进度和合同约定比例支付，具体支付节点由双方协商确定。

3.4竣工结算款在工程验收合格后，根据竣工结算书和合同约定支付。

3.5保修金在工程保修期满后无质量问题发生时退还乙方。

四、工期

4.1合同工期自开工之日起至工程竣工验收合格之日止，具体工期由双方协商确定。

4.2乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

五、违约责任

5.1任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

5.2乙方如未按合同约定完成工程，应承担工期延误的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

5.3甲方如未按合同约定支付工程款项，应承担相应的违约责任，并支付违约金。

六、必威体育官网网址条款

6.1双方对本合同内容、工程图纸、技术资料等必威体育官网网址信息负有必威体育官网网址义务。

6.2未经对方同意，任何一方不得泄露、复制、传播必威体育官网网址信息。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

7.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

八、合同解除

8.1合同在以下情况下可以解除：

（1）合同约定的解除条件成就；

（2）一方违约，另一方有权解除合同；

（3）因不可抗力导致合同无法履行；

（4）法律法规规定的其他情形。

八、合同生效及其他

8.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

8.3本合同自双方签字盖章之日起生效。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1甲方权利：

（1）有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成工程；

（2）有权对工程进度、质量进行监督检查；

（3）有权要求乙方提供工程图纸、技术资料等相关文件；

（4）有权根据工程实际情况调整合同内容；

（5）有权在乙方违约时，要求乙方承担违约责任。

1.2甲方义务：

（1）按照合同约定向乙方支付工程款项；

（2）提供施工场地，确保乙方施工顺利进行；

（3）配合乙方办理相关手续，如土地使用、规划许可等；

（4）保证乙方在施工过程中的人身安全；

（5）对乙方在施工过程中提出的合理意见和建议给予支持。

二、乙方权利与义务

2.1乙方权利：

（1）按照合同约定，享有施工场地使用权；

（2）有权要求甲方提供施工所需的材料、设备等；

（3）有权要求甲方协助解决施工过程中遇到的问题；

（4）有权在甲方违约时，要求甲方承担违约责任；

（5）有权在工程验收合格后，获得竣工结算款。

2.2乙方义务：

（1）按照合同约定的时间、质量、标准完成工程；