二零二四版民法典配套政策：典型合同“保证合同”在建筑工程施工合同中的应用.docxVIP

二零二四版民法典配套政策：典型合同“保证合同”在建筑工程施工合同中的应用

本合同目录一览

1.合同当事人信息

1.1保证人基本信息

1.2债权人基本信息

1.3债务人基本信息

2.合同背景及目的

2.1合同签订背景

2.2合同签订目的

3.合同主要内容

3.1合同定义

3.2合同标的

3.3合同履行期限

3.4合同履行地点

3.5合同履行方式

3.6合同变更与解除

4.保证范围及责任

4.1保证范围

4.2保证责任

4.3保证期间

4.4保证方式

5.债权人权利与义务

5.1债权人权利

5.2债权人义务

6.债务人权利与义务

6.1债务人权利

6.2债务人义务

7.违约责任

7.1违约责任承担

7.2违约责任赔偿

8.争议解决方式

8.1争议解决方式选择

8.2争议解决机构

8.3争议解决程序

9.合同生效及终止

9.1合同生效条件

9.2合同终止条件

10.合同附件

10.1附件一：保证合同

10.2附件二：建筑工程施工合同

11.合同解释

11.1合同解释原则

11.2合同解释顺序

12.合同签署

12.1签署主体

12.2签署时间

12.3签署地点

13.合同效力

13.1合同效力范围

13.2合同效力变更

14.其他约定事项

14.1通知方式

14.2不可抗力

14.3合同变更与补充

14.4合同解除条件

14.5合同附件效力

第一部分：合同如下：

1.合同当事人信息

1.1保证人基本信息

1.1.1保证人名称

1.1.2保证人法定代表人姓名

1.1.3保证人住所地

1.1.4保证人联系方式

1.2债权人基本信息

1.2.1债权人名称

1.2.2债权人法定代表人姓名

1.2.3债权人住所地

1.2.4债权人联系方式

1.3债务人基本信息

1.3.1债务人名称

1.3.2债务人法定代表人姓名

1.3.3债务人住所地

1.3.4债务人联系方式

2.合同背景及目的

2.1合同签订背景

2.1.1建设工程基本情况

2.1.2建设工程合同双方当事人

2.2合同签订目的

2.2.1明确保证合同双方的权利义务

2.2.2确保建筑工程施工合同的履行

3.合同主要内容

3.1合同定义

3.1.1保证合同：指保证人向债权人承诺，在债务人未履行债务时，由保证人承担相应责任的协议。

3.2合同标的

3.2.1建筑工程施工合同

3.3合同履行期限

3.3.1合同履行期限自合同生效之日起至建筑工程施工合同约定的竣工日期止。

3.4合同履行地点

3.4.1合同履行地点为建筑工程施工合同的约定地点。

3.5合同履行方式

3.5.1合同履行方式为一次性保证。

3.6合同变更与解除

3.6.1合同变更：在合同履行过程中，如需变更合同内容，双方应协商一致，签订书面变更协议。

3.6.2合同解除：在合同履行过程中，如出现合同约定的解除条件，双方可协商一致解除合同。

4.保证范围及责任

4.1保证范围

4.1.1保证范围包括建筑工程施工合同约定的债务。

4.2保证责任

4.2.1保证人承担连带保证责任。

4.3保证期间

4.3.1保证期间自合同生效之日起至建筑工程施工合同约定的竣工日期止。

4.4保证方式

4.4.1保证方式为无条件保证。

5.债权人权利与义务

5.1债权人权利

5.1.1债权人有权要求保证人履行保证责任。

5.2债权人义务

5.2.1债权人应按照合同约定履行债权。

6.债务人权利与义务

6.1债务人权利

6.1.1债务人有权要求保证人履行保证责任。

6.2债务人义务

6.2.1债务人应按照建筑工程施工合同约定履行债务。

8.争议解决方式

8.1争议解决方式选择

8.1.1双方当事人发生争议时，应通过友好协商解决。

8.1.2若协商不成，任何一方均可向保证人所在地的人民法院提起诉讼。

8.2争议解决机构

8.2.1本合同争议解决机构为我国境内具有管辖权的人民法院。

8.2.2具体管辖法院为合同签订地或保证人所在地法院。

8.3争议解决程序

8.3.1双方当事人应在争议发生后30日内提交争议解决机构。

8.3.2争议解决机构应在收到争议材料后60日内作出裁决。

9.合同生效及终止

9.1合同生效条件

9.1.1合同经双方当事人签字盖章后生效。

9.1.2合同经保证人、债权人、债务人三方签字盖章后生效。

9.2合同终止条件

9.2.1建筑工程施工合同履行完毕，保证责任自然终止。

9.2.2合同约定的解除条件成就，合同解除。

10.合同附件

10.1附件一：保证合同

10.1.1附件一为合同，包