二零二四版数据中心监理服务延期补充协议书.docxVIP

二零二四版数据中心监理服务延期补充协议书

本合同目录一览

1.协议书签署背景及目的

1.1协议书签署依据

1.2协议书签署目的

2.延期原因及理由

2.1延期原因概述

2.2延期原因详细说明

3.延期范围及期限

3.1延期范围

3.2延期期限

4.延期期间责任及权利

4.1监理单位责任

4.2业主单位权利

5.延期期间费用及支付方式

5.1费用计算方法

5.2支付方式及时间

6.延期期间工作内容及安排

6.1工作内容概述

6.2工作安排及进度

7.协议书生效及终止

7.1协议书生效条件

7.2协议书终止条件

8.违约责任

8.1违约情形

8.2违约责任承担

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

10.合同附件

10.1附件一：延期原因及理由证明材料

10.2附件二：延期期间工作安排表

11.本协议书解释权

11.1解释权归属

11.2解释依据

12.协议书签署日期及地点

12.1签署日期

12.2签署地点

13.协议书份数

13.1份数说明

13.2份数分配

14.其他约定事项

14.1必威体育官网网址条款

14.2通知送达方式

14.3其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.协议书签署背景及目的

1.1协议书签署依据

1.1.1依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规；

1.1.2依据《数据中心监理服务合同》；

1.1.3依据项目实际情况及双方协商一致。

1.2协议书签署目的

1.2.1明确双方在数据中心监理服务延期期间的权利和义务；

1.2.2确保数据中心监理工作的顺利进行；

1.2.3维护双方的合法权益。

2.延期原因及理由

2.1延期原因概述

2.1.1由于不可抗力因素，导致数据中心监理服务无法按原定计划进行；

2.1.2由于业主单位原因，如设计变更、设备采购延误等。

2.2延期原因详细说明

2.2.1不可抗力因素：如自然灾害、社会事件等；

2.2.2业主单位原因：如设计变更通知不及时、设备采购进度延误等。

3.延期范围及期限

3.1延期范围

3.1.1延期范围包括但不限于监理服务期限的延长；

3.1.2延期范围不涉及合同价款及监理人员数量的调整。

3.2延期期限

3.2.1延期期限为原合同约定的监理服务期限基础上，根据实际情况延长；

3.2.2延期期限自原合同约定的监理服务期限到期之日起计算。

4.延期期间责任及权利

4.1监理单位责任

4.1.1按照延期后的工作安排，继续履行监理职责；

4.1.2对延期期间因不可抗力或业主单位原因导致的工作延误，监理单位不负违约责任。

4.2业主单位权利

4.2.1业主单位有权要求监理单位按照延期后的工作安排，继续履行监理职责；

4.2.2业主单位有权要求监理单位对延期期间的工作进度和质量负责。

5.延期期间费用及支付方式

5.1费用计算方法

5.1.1延期期间的费用按原合同约定的监理服务费率计算；

5.1.2延期期间的费用在原合同约定的付款周期内支付。

5.2支付方式及时间

5.2.1支付方式：采用银行转账或现金支付；

5.2.2支付时间：在收到监理单位提供的延期期间工作进度报告后五个工作日内支付。

6.延期期间工作内容及安排

6.1工作内容概述

6.1.1按照延期后的工作安排，继续进行数据中心的建设监理工作；

6.1.2对延期期间的工作内容进行梳理和调整。

6.2工作安排及进度

6.2.1工作安排：监理单位根据实际情况，制定延期期间的工作计划；

6.2.2进度控制：监理单位确保延期期间的工作进度符合合同要求。

8.违约责任

8.1违约情形

8.1.1监理单位未按约定履行监理职责，导致工程质量、安全或进度出现问题；

8.1.2业主单位未按约定支付监理费用，导致监理工作无法正常进行；

8.1.3双方未按约定履行争议解决义务，导致争议持续存在。

8.2违约责任承担

8.2.1监理单位违约的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿业主单位的损失、支付违约金等；

8.2.2业主单位违约的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付监理单位合理费用、承担违约金等；

8.2.3因违约行为导致合同解除的，双方应根据合同约定和实际情况，承担相应的责任。

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.1.1双方应通过友好协商解决争议；

9.1.2若协商不成，任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。

9.2争议解决机构

9.2.1争议解决机构应具备相关专业知识，能够公正、公平地处理争议；

9.2.2争议解决机构的选择应经双方协商一致。

10.合同附件

10.1附件一：延期原因及理由证明材料

10.