有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共31页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER
20XX
专业合同封面
COUNTRACTCOVER
甲方：XXX
乙方：XXX
PERSONAL
RESUME
RESUME
2024年度水库淹没区回填土复建工程合同1
本合同目录一览
1.工程概述
1.1工程名称
1.2工程地点
1.3工程规模
1.4工程目标
2.合同主体
2.1发包人
2.2承包人
3.合同金额
3.1合同总价
3.2付款方式
3.3付款条件
4.工程进度
4.1施工期限
4.2施工计划
4.3工程进度报告
5.工程质量
5.1质量标准
5.2质量控制
5.3质量验收
6.材料与设备
6.1材料供应
6.2设备安装
7.安全生产
7.1安全生产要求
7.2安全事故处理
8.变更与调整
8.1合同变更
8.2工程调整
9.违约责任
9.1承包人违约
9.2发包人违约
10.争议解决
10.1争议解决方式
10.2诉讼或仲裁地点
11.合同的生效、变更与解除
11.1合同生效条件
11.2合同变更程序
11.3合同解除条件
12.必威体育官网网址条款
12.1必威体育官网网址内容
12.2必威体育官网网址期限
13.不可抗力
13.1不可抗力事件
13.2不可抗力后果
14.其他条款
14.1法律适用
14.2合同解释
14.3附加条款
第一部分：合同如下：
第一条工程概述
1.1工程名称：2024年度水库淹没区回填土复建工程
1.2工程地点：具体位置见附件一
1.3工程规模：工程总量及分项工程量见附件二
1.4工程目标：按照设计文件要求完成回填土复建工程，确保工程质量符合相关标准。
第二条合同主体
2.1发包人：指具名的水库管理机构或其授权的代表
2.2承包人：指具有相应资质，被发包人接受的施工单位
第三条合同金额
3.1合同总价：人民币万元（大写：X元整），具体金额见附件三。
3.2付款方式：合同价款分三次支付，具体支付条件和比例见附件四。
3.3付款条件：完成合同约定的工程进度和质量检验合格后支付相应款项。
第四条工程进度
4.1施工期限：合同约定的工程完成时间为自合同签订之日起X个月。
4.2施工计划：承包人应按照发包人提供的设计文件和施工图纸，编制详细的施工计划，并提交发包人批准。
4.3工程进度报告：承包人应定期向发包人报告工程进度，遇到问题时及时沟通解决。
第五条工程质量
5.1质量标准：工程质量应符合国家及行业现行标准、规范和设计文件的要求。
5.2质量控制：承包人应建立完善的质量管理体系，进行自检、互检和专检，确保工程质量。
5.3质量验收：工程完成后，由发包人和承包人共同组织验收，合格后方可交付使用。
第六条材料与设备
6.1材料供应：承包人负责采购工程所需的材料，并保证材料质量符合设计要求。
6.2设备安装：承包人应按照设计文件和施工规范要求进行设备安装，并负责设备的调试和验收。
第八条安全生产
8.1安全生产要求：承包人应严格遵守国家安全生产法律法规，制定并执行施工现场安全生产管理制度。
8.2安全事故处理：如发生安全事故，承包人应立即报告发包人，并按照有关规定及时处理。
第九条变更与调整
9.1合同变更：合同执行过程中，如遇特殊情况需要变更合同内容，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。
9.2工程调整：因设计变更或其他原因导致工程量增减，双方应按实际完成工程量进行调整。
第十条违约责任
10.1承包人违约：承包人未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求的，应承担违约责任，具体包括但不限于逾期交付、工程返工、质量赔偿等。
10.2发包人违约：发包人未按约定支付价款或提供施工条件的，应承担违约责任，向承包人支付违约金。
第十一条争议解决
11.1争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
11.2诉讼或仲裁地点：争议诉讼或仲裁应在中国境内进行。
第十二条合同的生效、变更与解除
12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。
12.2合同变更程序：合同变更应经双方协商一致，并书面确认。
12.3合同解除条件：合同解除应符合法律法规规定，并经双方协商一致。
第十三条必威体育官网网址条款
13.1必威体育官网网址内容：双方在合同执行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。
13.2必威体育官网网址期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。
第十四条其他条款
14.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。
14.2合同解释：本合同的解释权归双方共同所有。
14.3附加条款：如双方在合同
文档评论（0）