2025道路建设工程施工合同.docxVIP

?合同编号：

一、工程范围及内容：

1.1本项目包括但不限于道路工程、桥梁工程、隧道工程、交通设施工程、排水工程等施工内容。

1.2乙方应按照甲方的要求及合同约定的标准、规范和质量要求完成本项目的施工。

二、合同价格及支付：

2.1本项目的合同总价款为人民币【】元整（大写：【】元整），乙方完成本项目全部施工内容后，甲方按照合同约定进行支付。

2.2甲方支付乙方的款项，按照双方约定的付款进度和比例逐笔扣除乙方应支付的各项费用（包括但不限于材料款、人工费、税费等）。

三、工期及进度：

3.1乙方向甲方承诺，本项目施工总工期为【】日历天。

3.2乙方应按照甲方的要求及项目进度计划，合理安排施工力量，确保本项目按期完工。

四、质量标准及要求：

4.1乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、标准、规范和设计文件要求进行施工，确保本项目质量合格。

4.2乙方应对施工过程中出现的质量问题及时整改，确保本项目质量符合合同约定。

五、违约责任：

5.1乙方未按照约定完成施工任务的，应按照合同约定承担违约责任。

5.2甲方未按照约定支付合同价款的，应按照合同约定承担违约责任。

六、争议解决：

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定：

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至本项目完工并验收合格之日终止。

7.2双方应遵守国家法律法规，严格执行合同约定，共同维护双方的合法权益。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：【年】年【月】月【日】日

注意事项及解决办法：

1.合同的签订和履行应遵守法律法规：双方在签订和履行合应严格遵守国家和地方的法律、法规、规章和政策，确保合同的合法性。如合同内容违反法律法规，应立即协商修改，确保合同的有效性。

2.合同主体资格：双方应确保具有签订和履行合同的资格，如发现主体资格不符合法律规定，应立即终止合同，并依法追究责任。

3.合同的变更和解除：合同签订后，如因特殊情况需要变更或解除合同，应经双方协商一致，并签订书面变更或解除协议。如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。

4.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

5.必威体育官网网址条款：双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以必威体育官网网址，未经对方同意，不得向第三方泄露。如违反必威体育官网网址义务，应承担违约责任。

6.合同的履行地点和时间：双方应按照合同约定的地点和时间履行合同义务。如因特殊情况需调整，应提前通知对方并经对方同意。

7.合同的履行情况检查：双方应定期对合同履行情况进行检查，如发现履行不符合约定的，应及时通知对方并采取措施予以纠正。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指合同中承担发包人义务的一方。

2.乙方：指合同中承担承包人义务的一方。

3.合同总价款：指双方约定的完成本项目全部施工内容后，甲方支付给乙方的总金额。

4.工期：指乙方完成本项目全部施工内容所需的时间。

5.质量标准：指国家及地方相关法律法规、标准、规范和设计文件对施工质量的要求。

6.违约责任：指一方未履行合同义务或履行不符合约定时，应承担的法律责任。

7.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。

8.法律法规：指国家立法机关制定、发布的具有普遍约束力的规范性文件。

9.合同履行：指双方按照合同约定，完成各自义务的行为。

10.合同解除：指合同双方依法终止合同关系的行为。

应用场合：

1.适用于甲方为道路建设工程项目的发包方，乙方为具备相应施工资质的承包方的情况。

2.当甲方需要乙方提供道路建设工程的施工服务，并确保工程质量、进度和投资控制等目标得以实现时。

3.本合同适用于新建、改建、扩建的道路工程，包括路面、桥梁、隧道、交通设施、排水等相关施工内容。

补充条款：

1.环境保护条款：双方应遵守国家环境保护法律法规，采取有效措施，确保施工过程中对环境的影响降至最低。如乙方违反环境保护规定，甲方有权要求乙方承担相应责任。

2.安全生产条款：乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，确保施工安全，防止事故发生。如乙方发生安全事故，应立即报告甲方，并按照相关法律法规承担责任。

3.材料和设备质量条款：乙方应使用符合国家标准的材料和设备，并对所使用的材料和设备质量负责。如乙方使用不合格材料或设备导致工程质量问题，应承担修复和赔偿责任。

4.工程变更条款：如因设计变更、政策调整等原因导致工程内容、规模、标准等发生变化，双方应按照变更后的情况重新协商合同价款和工期等事项。

5.不可抗力条款：因不可抗力导致合同无法履行或