交通标志牌施工合同纠纷诉讼2篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

交通标志牌施工合同纠纷诉讼

本合同目录一览

1.1诉讼主体

1.2诉讼管辖

1.3诉讼时效

2.1诉讼请求

2.2证据提交

2.3证据认定

3.1交通标志牌施工合同基本信息

3.2合同签订时间及地点

3.3合同履行期限

3.4合同标的

3.5合同价款及支付方式

3.6合同质量要求

4.1施工单位义务

4.2施工单位责任

4.3施工单位违约责任

5.1业主单位义务

5.2业主单位责任

5.3业主单位违约责任

6.1施工过程中的争议解决

6.2施工过程中的纠纷处理

6.3施工过程中的争议解决机构

7.1诉讼费用的承担

7.2诉讼费用的预缴

7.3诉讼费用的结算

8.1诉讼过程中的必威体育官网网址义务

8.2诉讼过程中的信息交流

8.3诉讼过程中的证据必威体育官网网址

9.1诉讼过程中的证据保全

9.2诉讼过程中的证据提供

9.3诉讼过程中的证据效力

10.1诉讼过程中的调解

10.2诉讼过程中的和解

10.3诉讼过程中的判决

11.1诉讼结果的处理

11.2诉讼结果的执行

11.3诉讼结果的监督

12.1诉讼过程中的其他权利义务

12.2诉讼过程中的法律适用

12.3诉讼过程中的法律法规变更

13.1诉讼过程中的争议解决方式

13.2诉讼过程中的争议解决程序

13.3诉讼过程中的争议解决期限

14.1合同附件及补充协议

14.2合同修改及补充

14.3合同解除及终止

第一部分：合同如下：

1.1诉讼主体

1.1.1本合同纠纷诉讼的原告为【原告单位名称】，法定代表人为【原告法定代表人姓名】，联系电话为【原告联系电话】。

1.1.2本合同纠纷诉讼的被告为【被告单位名称】，法定代表人为【被告法定代表人姓名】，联系电话为【被告联系电话】。

1.2诉讼管辖

1.2.1本合同纠纷诉讼由【法院名称】管辖。

1.2.2双方同意，若对管辖权有异议，应于收到起诉状之日起十五日内向【法院名称】提出。

1.3诉讼时效

1.3.1本合同纠纷诉讼的诉讼时效为三年，自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。

1.3.2诉讼时效期间届满后，权利人请求人民法院保护民事权利的，人民法院不予支持。

2.1诉讼请求

2.1.1原告请求判令被告支付合同约定的工程款人民币【金额】元。

2.1.2原告请求判令被告承担本案的诉讼费用。

2.2证据提交

2.2.1双方应在收到起诉状之日起十五日内，向法院提交与本案有关的证据材料。

2.2.2证据材料应真实、完整，并附有相应的证据来源说明。

2.3证据认定

2.3.1法院对双方提交的证据材料进行审查，依法认定证据的真实性、合法性、关联性。

2.3.2双方对法院认定的证据有异议的，可在庭审过程中提出。

3.1交通标志牌施工合同基本信息

3.1.1合同编号：【合同编号】

3.1.2合同签订时间：【签订日期】

3.1.3合同签订地点：【签订地点】

3.2合同签订时间及地点

3.2.1合同签订时间为【签订日期】。

3.2.2合同签订地点为【签订地点】。

3.3合同履行期限

3.3.1合同约定的工期为【工期】。

3.3.2工期自【开工日期】起至【竣工日期】止。

3.4合同标的

3.4.1本合同标的为【合同标的描述】。

3.5合同价款及支付方式

3.5.1合同价款为人民币【金额】元。

3.5.2支付方式为【支付方式描述】。

3.6合同质量要求

3.6.1本合同质量要求符合【质量标准】。

4.1施工单位义务

4.1.1按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务。

4.1.2配备必要的施工人员、设备、材料等。

4.2施工单位责任

4.2.1因施工单位原因导致工程延期、质量不合格等，应承担相应的责任。

4.2.2因施工单位原因导致工程损失，应承担赔偿责任。

4.3施工单位违约责任

4.3.1若施工单位未按合同约定履行义务，应支付违约金。

4.3.2违约金的计算方式为【违约金计算方式】。

5.1业主单位义务

5.1.1按时支付合同价款。

5.1.2配合施工单位完成施工工作。

5.2业主单位责任

5.2.1因业主单位原因导致工程延期、质量不合格等，应承担相应的责任。

5.2.2因业主单位原因导致工程损失，应承担赔偿责任。

5.3业主单位违约责任

5.3.1若业主单位未按合同约定履行义务，应支付违约金。

5.3.2违约金的计算方式为【违约金计算方式】。

6.1施工过程中的