详解2024年通用建设工程协议条款及其应用版B版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

详解2024年通用建设工程协议条款及其应用版B版

本合同目录一览

1.工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程内容

2.合同主体

2.1甲方（建设单位）

2.2乙方（施工单位）

3.合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3预付款

3.4进度付款

3.5竣工结算

4.工程质量

4.1质量标准

4.2质量监督

4.3质量验收

5.工程进度

5.1施工工期

5.2进度计划

5.3工期延误

6.材料与设备

6.1材料供应

6.2设备供应

6.3材料质量

7.施工安全

7.1安全措施

7.2安全事故处理

8.知识产权保护

8.1知识产权归属

8.2侵权责任

9.必威体育官网网址条款

9.1必威体育官网网址内容

9.2必威体育官网网址期限

10.违约责任

10.1甲方违约

10.2乙方违约

11.争议解决

11.1协商解决

11.2调解解决

11.3仲裁解决

11.4诉讼解决

12.合同的生效、变更和解除

12.1合同生效条件

12.2合同变更

12.3合同解除

13.其他条款

13.1不可抗力

13.2法律适用

13.3争议时区

13.4合同附件

14.签字盖章

14.1甲方签字

14.2乙方签字

14.3日期

第一部分：合同如下：

第一条工程概况

1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。

1.2工程地点：具体到街道和门牌号码的工程实施地点。

1.3工程规模：工程的总建筑规模，包括占地面积、建筑面积等。

1.4工程内容：详细描述工程的施工内容，包括但不限于土建、装修、安装、拆除等工作。

第二条合同主体

2.1甲方（建设单位）：指具有工程所有权或管理权的法人或其他组织。

2.2乙方（施工单位）：指具有相应资质，承担工程施工的法人或其他组织。

第三条合同价格

3.1合同总价：双方约定的工程总造价，以人民币“元”为单位，小数点后两位有效数字。

3.2价格调整：因市场物价波动、政策调整等因素影响，双方可按约定进行价格调整。

3.3预付款：甲方应在合同签订后七个工作日内支付乙方合同总价的一定比例作为预付款。

3.4进度付款：按照工程进度，甲方应按乙方提交的进度报告和签证单支付相应款项。

3.5竣工结算：工程竣工后，乙方提交完整的工程资料和结算报告，甲方进行审核并支付剩余款项。

第四条工程质量

4.1质量标准：工程质量应符合国家及行业现行质量标准和设计要求。

4.2质量监督：双方共同参与质量监督，确保工程质量。

4.3质量验收：工程竣工后，甲方组织验收，乙方负责配合。验收不合格的工程，乙方应负责整改直至达到约定标准。

第五条工程进度

5.1施工工期：双方约定的工程开工日期至竣工日期。

5.2进度计划：乙方根据工程特点和施工条件制定施工进度计划，并报甲方审批。

5.3工期延误：因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应责任。

第六条材料与设备

6.1材料供应：甲方负责供应工程所需的主要材料和设备，并确保质量合格。

6.2设备供应：乙方负责供应施工所需的辅助设备和工具，并确保正常使用。

6.3材料质量：乙方对甲方供应的材料进行检验，不符合质量要求的，甲方应负责更换或整改。

因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担全部责任。如甲方原因造成乙方损失，甲方应给予赔偿。

第八条知识产权保护

8.1知识产权归属：工程所涉及的设计、施工、技术等知识产权归双方共同所有。

8.2侵权责任：如乙方在施工过程中侵犯第三方知识产权，乙方应承担全部责任。

第九条必威体育官网网址条款

9.1必威体育官网网址内容：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等。

9.2必威体育官网网址期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。

第十条违约责任

10.1甲方违约：甲方未按约定支付预付款、进度款或竣工结算款，甲方应支付违约金。

10.2乙方违约：乙方未按约定完成工程，或工程质量不符合约定标准，乙方应支付违约金。

第十一条争议解决

11.1协商解决：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过协商解决。

11.2调解解决：协商不成时，可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。

11.3仲裁解决：调解不成时，双方同意向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。

11.4诉讼解决：仲裁不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十二条合同的生效、变更和解除

12.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。

12.