精装修室内木工制作分包合同(2024版)3篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

精装修室内木工制作分包合同(2024版)

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1分包方基本信息

1.2总包方基本信息

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目内容

3.合同工期

3.1工期开始时间

3.2工期结束时间

3.3工期延误责任

4.工程量及材料

4.1工程量清单

4.2材料清单

4.3材料品牌及规格要求

5.工程质量要求

5.1质量标准

5.2质量检查及验收

5.3质量保证期

6.合同价款及支付方式

6.1合同价款

6.2支付方式

6.3支付时间节点

7.交工验收

7.1交工条件

7.2验收标准

7.3验收程序

8.违约责任

8.1分包方违约责任

8.2总包方违约责任

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

10.合同变更

10.1变更条件

10.2变更程序

10.3变更对合同价款的影响

11.合同解除

11.1解除条件

11.2解除程序

11.3解除对合同价款的影响

12.合同终止

12.1终止条件

12.2终止程序

12.3终止后的处理

13.合同附件

13.1附件清单

13.2附件说明

14.其他约定

14.1必威体育官网网址条款

14.2知识产权条款

14.3其他特殊约定

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1分包方基本信息

分包方名称：

分包方法定代表人：

分包方注册地址：

分包方联系电话：

分包方开户银行：

分包方银行账号：

1.2总包方基本信息

总包方名称：

总包方法定代表人：

总包方注册地址：

总包方联系电话：

总包方开户银行：

总包方银行账号：

2.项目概况

2.1项目名称：[具体项目名称]

2.2项目地点：[具体项目地址]

2.3项目规模：[具体项目面积或工程量]

2.4项目内容：包括但不限于室内木工制作、家具安装、地板铺设等。

3.合同工期

3.1工期开始时间：[具体日期]

3.2工期结束时间：[具体日期]

3.3工期延误责任：如因分包方原因导致工期延误，分包方应向总包方支付每日[具体金额]的违约金。

4.工程量及材料

4.1工程量清单：详见附件一。

4.2材料清单：详见附件二。

4.3材料品牌及规格要求：详见附件二。

5.工程质量要求

5.1质量标准：符合国家相关质量标准和规范要求。

5.2

质量检查及验收：质量检查和验收由总包方负责，分包方应配合进行。

5.3质量保证期：自工程验收合格之日起计算，为期[具体时间]。

6.合同价款及支付方式

6.1合同价款：[具体金额]。

6.2支付方式：分阶段支付，具体支付节点和时间详见附件三。

6.3支付时间节点：详见附件三。

7.交工验收

7.1交工条件：工程完工，经总包方验收合格。

7.2验收标准：符合合同约定的质量标准和规范要求。

7.3验收程序：详见附件四。

8.违约责任

8.1分包方违约责任

8.1.1如分包方未按时完成工程，每延误一日，应向总包方支付合同总价款的[具体百分比]%作为违约金。

8.1.2如分包方提供的材料不符合合同要求，导致工程返工，分包方应承担所有由此产生的费用。

8.1.3

如分包方在施工过程中造成工程损坏，分包方应负责修复或赔偿。

8.2总包方违约责任

8.2.1如总包方未按时支付工程款，每延误一日，应向分包方支付合同总价款的[具体百分比]%作为违约金。

8.2.2如总包方未按时验收工程，每延误一日，应向分包方支付[具体金额]作为违约金。

9.争议解决

9.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议；协商不成的，提交[具体地点]仲裁委员会仲裁。

9.2争议解决机构：[具体仲裁委