有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共36页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER
20XX
专业合同封面
COUNTRACTCOVER
甲方：XXX
乙方：XXX
PERSONAL
RESUME
RESUME
2024年度新能源发电项目EPC总合同1
本合同目录一览
第一条合同主体及定义
1.1发包人
1.2承包人
1.3EPC合同
第二条项目范围及内容
2.1项目范围
2.2项目内容
第三条合同价格
3.1合同总价
3.2价格调整
3.3支付方式
第四条项目进度
4.1施工期限
4.2进度计划
4.3延期及违约责任
第五条质量标准与要求
5.1质量标准
5.2质量保证
5.3质量验收
第六条技术支持与服务
6.1技术支持
6.2售后服务
第七条合同的变更与解除
7.1合同变更
7.2合同解除
第八条违约责任
8.1发包人的违约责任
8.2承包人的违约责任
第九条争议解决
9.1争议解决方式
9.2仲裁地点及机构
第十条合同的生效、终止与解除
10.1合同生效
10.2合同终止
10.3合同解除
第十一条合同的附件
11.1附件清单
第十二条其他条款
12.1必威体育官网网址条款
12.2法律适用
12.3合同语言
第十三条合同的修订与补充
13.1修订与补充
第十四条合同的签署
14.1签署日期
14.2签署地点
14.3签署人
第一部分：合同如下：
第一条合同主体及定义
1.1发包人
发包人是指合同中指定的新能源发电项目的所有者或者授权代表，负责对项目的实施进行监督和管理。
1.2承包人
承包人是指合同中指定的承担EPC总合同义务的企业，负责完成项目的设计、采购、施工、调试等工作。
1.3EPC合同
EPC合同是指承包人根据发包人的要求，承担新能源发电项目的设计、采购、施工、调试等工作，并按照合同约定向发包人交付符合规定要求的工程项目的合同。
第二条项目范围及内容
2.1项目范围
项目范围包括但不限于：新能源发电项目的初步设计、施工图设计、设备采购、施工、调试、验收等工作。
2.2项目内容
项目内容包括但不限于：发电设备的安装、调试和运行；电力系统的调试和运行；相关辅助设施的建设和安装等。
第三条合同价格
3.1合同总价
合同总价是指承包人根据合同约定完成项目所得到的全部报酬，包括项目的设计、采购、施工、调试等工作的费用。
3.2价格调整
合同总价在合同签订后，如因不可抗力等因素导致合同履行受到影响，双方可协商进行价格调整。
3.3支付方式
支付方式包括但不限于：预付款、进度款、验收款、质保金等。具体支付方式和支付时间由双方在合同中约定。
第四条项目进度
4.1施工期限
施工期限是指承包人完成项目所需时间的约定，具体施工期限由双方在合同中约定。
4.2进度计划
承包人应按照合同约定的时间节点向发包人提交项目进度计划，并按照进度计划完成项目。
4.3延期及违约责任
如承包人未按照进度计划完成项目，应承担相应的违约责任。具体违约责任由双方在合同中约定。
第五条质量标准与要求
5.1质量标准
承包人应按照国家和行业的相关标准进行项目的设计、采购、施工、调试等工作，确保项目质量。
5.2质量保证
承包人应提供质量保证措施，确保项目在验收合格后一定期限内正常运行。
5.3质量验收
项目验收应按照合同约定的标准进行，验收不合格的，承包人应负责整改直至达到合同约定的质量要求。
第六条技术支持与服务
6.1技术支持
承包人应向发包人提供技术支持，确保项目在实施过程中符合相关技术要求。
6.2售后服务
项目验收合格后，承包人应提供一定期限的售后服务，确保项目的正常运行。具体售后服务内容和期限由双方在合同中约定。
第八条违约责任
8.1发包人的违约责任
如发包人未按照合同约定履行其义务，应承担相应的违约责任。具体违约责任由双方在合同中约定。
8.2承包人的违约责任
如承包人未按照合同约定履行其义务，应承担相应的违约责任。具体违约责任由双方在合同中约定。
第九条争议解决
9.1争议解决方式
双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
9.2仲裁地点及机构
如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点及机构由双方在合同中约定。
第十条合同的生效、终止与解除
10.1合同生效
合同自双方签字盖章之日起生效。
10.2合同终止
合同终止条件由双方在合同中约定。
10.3合同解除
合同解除条件由双方在合同中约定。
第十一条合同的附件
11.1附件清单
附件清单包括但不限于：设计文件、采购清单、施工图纸等。
第十二条其他条款
12.1必威体育官网网址条款
双方应对合同内容及履行过程中获悉
文档评论（0）