2024年度施工合同：某建筑公司与某开发商就某楼盘进行施工建设3篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

2024年度施工合同：某建筑公司与某开发商就某楼盘进行施工建设

本合同目录一览

1.合同基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同签订日期

1.3合同编号

1.4合同签订地点

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目类型

2.4项目规模

2.5项目工期

3.施工范围与内容

3.1施工范围

3.2施工内容

3.3施工标准

4.合同价格

4.1工程量清单

4.2计价方式

4.3付款方式

4.4预付款

4.5进度款

4.6结算款

4.7保修金

5.施工进度与节点

5.1施工计划

5.2施工节点

5.3施工延期

5.4施工验收

6.质量要求与验收

6.1质量标准

6.2质量验收

6.3质量保证

7.安全生产与文明施工

7.1安全生产责任

7.2安全生产措施

7.3文明施工要求

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决程序

8.3争议解决地点

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任

9.3违约处理

10.合同解除

10.1合同解除条件

10.2合同解除程序

10.3合同解除后果

11.合同生效与终止

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

11.3合同终止程序

12.合同附件

12.1工程量清单

12.2设计图纸

12.3施工图纸

12.4有关技术规范

12.5其他相关文件

13.合同签署

13.1合同签署人

13.2合同签署日期

13.3合同签署地点

14.合同其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同签订日期

2024年1月1日

1.3合同编号

2024SG001

1.4合同签订地点

某市某区某街道某大厦会议室

2.项目概况

2.1项目名称

某楼盘住宅及配套设施建设工程

2.2项目地点

某市某区某街道

2.3项目类型

住宅楼、商业楼、地下车库等

2.4项目规模

总建筑面积约100000平方米

2.5项目工期

自2024年1月2日起至2026年12月31日止，共计36个月

3.施工范围与内容

3.1施工范围

包括但不限于土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、消防工程、智能化系统工程等

3.2施工内容

详见合同附件一：工程量清单

3.3施工标准

严格执行国家及地方相关施工规范、标准及设计要求

4.合同价格

4.1工程量清单

详见合同附件一：工程量清单

4.2计价方式

采用综合单价法

4.3付款方式

预付款：合同总价款的10%，开工前支付

进度款：按月进度支付，每月支付合同总价款的15%，一个月支付合同总价款的5%

结算款：竣工验收合格后60日内支付合同总价款的60%，保修期满后支付剩余款项

4.4预付款

合同总价款的10%，在合同签订后5个工作日内支付

4.5进度款

每月支付合同总价款的15%，在每月的25日前支付

4.6结算款

竣工验收合格后60日内支付合同总价款的60%，保修期满后支付剩余款项

5.施工进度与节点

5.1施工计划

详见合同附件二：施工进度计划

5.2施工节点

详见合同附件二：施工进度计划

5.3施工延期

因业主方原因造成施工延期，承包方有权要求延长工期及增加费用

5.4施工验收

竣工验收合格后，承包方将工程移交给业主方

6.质量要求与验收

6.1质量标准

严格执行国家及地方相关质量标准

6.2质量验收

详见合同附件三：质量验收标准

6.3质量保证

承包方对施工质量承担连带责任，保修期为5年

8.争议解决

8.1争议解决方式

双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交某市仲裁委员会仲裁

8.2争议解决程序

仲裁委