规范本2024年施工合同，购买建设工程通用协议.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

规范本2024年施工合同，购买建设工程通用协议

本合同目录一览

1.合同主体及定义

1.1合同主体

1.2合同定义

2.合同标的及工程范围

2.1合同标的

2.2工程范围

3.合同价格及支付方式

3.1合同价格

3.2支付方式

4.施工进度及工期

4.1施工进度

4.2工期

5.质量标准及要求

5.1质量标准

5.2质量要求

6.材料及设备

6.1材料

6.2设备

7.安全生产及环保要求

7.1安全生产

7.2环保要求

8.变更及调整

8.1变更

8.2调整

9.违约责任

9.1违约行为

9.2违约责任

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

11.解除与终止

11.1解除条件

11.2终止条件

12.一般条款

12.1适用法律

12.2合同生效

12.3必威体育官网网址条款

12.4不可抗力

12.5合同的修订

13.附录

13.1附录A（工程量清单）

13.2附录B（材料及设备清单）

13.3附录C（技术规范）

14.签字盖章

14.1甲方签字

14.2乙方签字

14.3丙方签字（如有）

14.4签字日期

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1合同主体

1.2合同定义

第二条合同标的及工程范围

2.1合同标的

本合同的标的为[工程名称]，位于[工程地点]，工程内容具体详见附录A（工程量清单）。

2.2工程范围

乙方应按照本合同约定的工程量清单及技术规范进行施工，完成所有施工图纸和工程量清单中规定的工程内容。

第三条合同价格及支付方式

3.1合同价格

本合同的合同总价为[总价金额]，币种为[币种]，大写为[总价大写]。

3.2支付方式

甲方应按照本合同约定的付款条款，向乙方支付合同价款。具体支付方式如下：

（1）合同签订后[时间]个工作日内，甲方支付合同总价[比例]的预付款；

（2）工程进度达到[比例]时，甲方支付相应比例的进度款；

（3）工程验收合格后[时间]个工作日内，甲方支付合同总价[比例]的尾款。

第四条施工进度及工期

4.1施工进度

乙方应按照本合同约定的施工计划和工程量清单，确保工程按期完成。具体施工进度计划详见附录C（技术规范）。

4.2工期

本工程的合同工期为[工期开始日期]至[工期结束日期]。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

第五条质量标准及要求

5.1质量标准

乙方应按照国家和行业的相关标准、规范和本合同约定的技术规范进行施工，确保工程质量。

5.2质量要求

本工程的质量要求详见附录C（技术规范），乙方应保证工程质量满足合同约定的要求。

第六条材料及设备

6.1材料

乙方应按照本合同约定的材料种类、规格、数量等要求，采购、运输和保管工程所需材料。具体材料要求详见附录B（材料及设备清单）。

6.2设备

乙方应按照本合同约定的设备种类、规格、数量等要求，采购、运输和安装工程所需设备。具体设备要求详见附录B（材料及设备清单）。

第七条安全生产及环保要求

7.1安全生产

乙方应严格按照国家安全生产法律法规和本合同约定的安全生产要求，加强施工现场安全管理，确保工程施工安全。

7.2环保要求

乙方应遵守国家环境保护法律法规，做好施工现场环境保护工作，确保工程施工对环境的影响降至最低。

第八条变更及调整

8.1变更

在合同履行过程中，如遇不可抗力等因素导致合同内容需要变更，双方可协商一致进行变更，并签订补充协议。

8.2调整

乙方应根据工程实际情况，合理调整施工计划和人员配置，确保工程按期完成。

第九条违约责任

9.1违约行为

双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。

9.2违约责任

违约方应赔偿对方因此造成的经济损失，并支付合同总价[比例]的违约金。

第十条争议解决

10.1争议解决方式

双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

10.2争议解决机构

如双方在争议解决方式中选择诉讼，合同签订地人民法院为管辖法院。

第十一条解除与终止

11.1解除条件

在合同履行过程中，如遇不可抗力等因素导致合同无法履行，双方可协商一致解除合同。

11.2终止条件

本合同在工程验收合格，甲方支付尾款后终止。

第十二条一般条款

12.1适用法律

本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和