2025[建筑]建设工程分包合同备案管理制度暂行.docxVIP

?合同编号：

鉴于：

2.总包商同意将（分包工程名称）工程分包给乙方施工；

3.乙方愿意承担（分包工程名称）工程的施工任务，并按照业主和总包商的要求完成施工；

现双方为明确双方的权利和义务，就分包工程有关事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：（工程名称）

1.2工程地点：（工程地点）

1.3工程内容：（分包工程名称）

1.4工程规模：（工程规模）

1.5工程合同价款：人民币（大写）：元整（小写）：元

二、合同条款

2.1乙方应按照业主和总包商提供的施工图纸、施工方案、技术规范等文件进行施工，并确保工程质量符合相关法律法规及行业标准；

2.2乙方应按照合同约定的工期完成施工，如有延期，应承担相应的违约责任；

2.3乙方应严格按照安全生产的要求，确保施工过程中的安全生产，防止事故发生；

2.4乙方应遵守国家及地方的相关法律法规，不得违法经营，不得损害业主和总包商的合法权益；

2.5业主和总包商应按照合同约定支付工程进度款和竣工结算款，如有逾期支付，应承担相应的违约责任；

2.6乙方应按照业主和总包商的要求，提供与分包工程相关的资料、文件和验收报告；

2.7乙方应承担分包工程的质量保修责任，保修期自工程竣工验收合格之日起计算；

2.8双方应共同努力，维护合同的履行，解决合同履行过程中出现的问题；

2.9双方应遵守合同约定的必威体育官网网址条款，不得泄露对方的商业秘密；

2.10双方应按照合同约定处理争议，如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

三、合同价款及支付

3.1合同价款为人民币（大写）：元整（小写）：元；

3.2业主和总包商应按照双方约定的付款节点支付工程进度款；

3.3工程竣工验收合格后，乙方应向业主和总包商提交竣工结算报告，双方按照约定的比例支付竣工结算款；

3.4乙方应按照业主和总包商的要求，提供与付款相关的发票等资料；

3.5双方约定其他关于价款及支付的事宜。

四、工期

4.1工期自年月日起至年月日止；

4.2乙方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任；

4.3双方约定其他关于工期的事宜。

五、违约责任

5.1乙方未按照约定完成施工的，应承担违约责任，向业主和总包商支付违约金，违约金为合同价款的%；

5.2乙方施工质量不符合约定的，应承担修复、返工等费用，并向业主和总包商支付违约金，违约金为合同价款的%；

5.3业主和总包商未按照约定支付工程进度款和竣工结算款的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金为应支付价款的%；

5.4双方约定其他关于违约责任的事宜。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；

6.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1双方应遵守国家及地方的相关法律法规，不得违法经营；

7.2双方应尊重社会公德，遵守公共秩序，不妨碍社会管理；

7.3双方应按照合同约定的地址发送和接收书面文件；

7.4双方约定其他事宜。

八、合同的生效、变更和解除

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；

注意事项及解决办法：

1.合同的履行：乙方应严格按照合同约定的工程质量、进度和安全标准进行施工。如乙方未能按约定履行合同义务，应承担相应的违约责任。解决办法为双方友好协商，如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.合同价款的支付：业主和总包商应按照约定的付款节点支付工程进度款和竣工结算款。如逾期支付，应承担相应的违约责任。解决办法为双方友好协商，如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

3.工期延误：乙方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。解决办法为双方友好协商，如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

4.施工质量：乙方应确保施工质量符合相关法律法规及行业标准。如施工质量不符合约定，乙方应承担修复、返工等费用，并向业主和总包商支付违约金。解决办法为双方友好协商，如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

5.争议解决：双方在履行合同过程