2024版新型城镇化建设项目施工合同.docxVIP

2024版新型城镇化建设项目施工合同

本合同目录一览

1.1项目概况

1.2合同双方

1.3合同签订日期与生效日期

1.4合同工期

1.5工程量清单

1.6工程质量要求

1.7施工图纸与技术规范

1.8付款方式与进度

1.9施工进度计划与节点

1.10施工安全与环境保护

1.11施工材料与设备

1.12合同变更与调整

1.13违约责任与争议解决

1.14合同解除与终止

1.15合同附件与补充协议

第一部分：合同如下：

第一条项目概况

1.1.1项目名称：2024版新型城镇化建设项目

1.1.2项目地点：[具体地址]

1.1.3项目规模：[具体面积或工程量]

1.1.4项目内容：包括但不限于道路、绿化、公共设施等

1.1.5项目总投资：[具体金额]

1.1.6项目业主：[业主单位名称]

1.1.7项目监理：[监理单位名称]

第二条合同双方

2.1承包方：[承包方名称]

2.2业主方：[业主方名称]

2.3监理方：[监理方名称]

第三条合同签订日期与生效日期

3.1合同签订日期：[具体日期]

3.2合同生效日期：自合同签订之日起生效

第四条合同工期

4.1合同工期：[具体工期，如：120日历天]

4.2工期延误责任：因承包方原因造成工期延误，每延误一日，应向业主方支付[具体金额]违约金。

第五条工程量清单

5.1工程量清单以附件形式附于本合同之后，作为合同不可分割的一部分。

5.2工程量清单中的工程量以施工图纸和规范为准。

第六条工程质量要求

6.1工程质量应符合国家有关工程建设强制性标准及合同约定的质量标准。

6.2业主方有权对工程质量进行监督检查，承包方应予以配合。

第七条施工图纸与技术规范

7.1施工图纸应由业主方提供，承包方应按照施工图纸进行施工。

7.2施工过程中，如需对施工图纸进行变更，应经业主方和监理方同意，并由三方共同签署变更文件。

7.3施工过程中，应严格执行国家及行业相关技术规范。

第八条付款方式与进度

8.1付款方式：合同价款分为预付款、进度款和竣工结算款。

8.2预付款：合同签订后5个工作日内，承包方应向业主方提交预付款申请，业主方应在收到申请后3个工作日内支付预付款，金额为合同价款的10%。

8.3进度款：按月进度支付，每月末承包方提交进度款申请及相应的工程量清单，业主方应在收到申请后5个工作日内支付当月进度款。

8.4竣工结算款：工程竣工验收合格后，承包方应在15个工作日内提交竣工结算申请，业主方应在收到申请后30个工作日内完成结算并支付竣工结算款。

第九条施工进度计划与节点

9.1承包方应按照合同约定的工期编制详细的施工进度计划，并报送业主方和监理方备案。

9.2施工进度计划应包括关键节点、里程碑事件及各分部分项工程的施工时间安排。

9.3承包方应确保按施工进度计划进行施工，如因承包方原因导致进度延误，承包方应承担相应的责任。

第十条施工安全与环境保护

10.1承包方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工现场安全。

10.2承包方应制定施工现场环境保护措施，防止施工过程中对环境造成污染。

10.3发生安全事故或环境污染事件，承包方应立即采取应急措施，并按规定及时上报。

第十一条施工材料与设备

11.1承包方应按照施工图纸和技术规范要求，选用合格的材料和设备。

11.2所有材料和设备应具有出厂合格证、质量检验报告等相关证明文件。

11.3业主方有权对材料和设备进行检查，如发现不合格，承包方应立即更换。

第十二条合同变更与调整

12.1合同履行过程中，如因不可抗力或国家政策调整等原因导致合同内容需要变更，经三方协商一致后，可签订补充协议，作为合同的一部分。

12.2合同变更应明确变更内容、变更原因、变更后的合同价款及履行期限等。

第十三条违约责任与争议解决

13.1承包方未按合同约定履行义务，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

13.2争议解决：合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十四条合同解除与终止

14.1.1承包方严重违约，经业主方催告后仍不履行；

14.1.2业主方严重违约，经承包方催告后仍不履行；

14.1.3因不可抗力导致合同无法履行。

第二部分：第三方介入后的修正

15.1第三方介入的定义

15.1.1本合同所指的第三方，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、检测方、设计方等，其具体定义和范围由合同双方在合同中明确约定。

15.2第三方介入的目的

15.2.1第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、保证工程质量、优化资源利用等