2025江苏省建设工程造价咨询合同 示范文本.docxVIP

?合同编号：

甲方（委托方）：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方（受托方）：

地址：

联系人：

联系电话：

鉴于甲方为建设工程项目的业主或委托人，乙方为具有专业资质的建设工程造价咨询机构，双方为了明确双方的权利、义务和责任，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程造价咨询规范》等法律法规的规定，经协商一致，订立本合同。

第一条咨询范围与内容

1.1乙方接受甲方的委托，就建设工程项目提供造价咨询服务。

1.2乙方的工作内容包括：

第二条咨询服务期限

本合同的有效期为，自双方签字盖章之日起至止。

第三条咨询服务费用

3.1乙方向甲方提供的造价咨询服务费用为人民币元（大写：元整）。

3.2甲方应按照本合同约定的时间和方式向乙方支付咨询费用。

第四条乙方的义务

4.1乙方应按照甲方的要求，按时完成咨询任务，并保证咨询质量。

4.2乙方应保守甲方的商业秘密，不得泄露甲方的相关资料。

4.3乙方应遵守国家相关法律法规，不得损害甲方的合法权益。

第五条甲方的义务

5.1甲方应按照本合同约定的时间和方式向乙方支付咨询费用。

5.2甲方应提供乙方所需的工作条件，包括相关资料、场地等。

5.3甲方应对乙方的工作成果予以认可，并按照约定时间支付咨询费用。

第六条违约责任

6.1乙方未按照约定时间完成咨询任务的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=咨询费用×逾期天数×%。

6.2甲方未按照约定时间支付咨询费用的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=咨询费用×逾期天数×%。

第七条争议解决

双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表（签名）：代表（签名）：

签订日期：签订日期：

注意事项及解决办法：

1.确保合同双方主体资格合法，具有签订和履行合同的资格。

解决办法：在签订合同前，核实甲乙双方的营业执照、资质证书等相关文件，确认其合法有效。

2.明确咨询范围与内容，避免因模糊不清导致的纠纷。

解决办法：在合同中详细描述咨询范围与内容，明确乙方的工作职责和完成的任务。

3.按时支付咨询费用，避免逾期支付导致的纠纷。

解决办法：甲方按照合同约定的时间和方式向乙方支付咨询费用，如逾期支付，应按照约定的违约金计算方式支付违约金。

4.乙方应保守甲方商业秘密，不得泄露甲方相关资料。

解决办法：乙方应严格遵守必威体育官网网址义务，不得擅自泄露甲方的商业秘密，如发生泄露，应承担相应的违约责任。

5.如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

解决办法：在合同中明确约定争议解决方式，如友好协商，协商不成时，通过诉讼解决。

法律名词及名词解释：

1.甲方（委托方）：指为建设工程项目的业主或委托人，负责委托乙方进行造价咨询的一方。

2.乙方（受托方）：指具有专业资质的建设工程造价咨询机构，接受甲方委托提供造价咨询服务的一方。

3.咨询范围与内容：指乙方接受甲方委托，为建设工程项目提供的具体造价咨询服务内容，如工程预算编制、工程决算编制等。

4.咨询服务期限：指本合同的有效期，自双方签字盖章之日起至约定的终止日期止。

5.咨询服务费用：指乙方为甲方提供造价咨询服务所收取的费用。

6.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向另一方支付的违约赔偿金。

7.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取必威体育官网网址措施的技术信息和经营信息。

8.争议解决：指当合同双方在履行合同过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方