2024版智能土方工程管理与施工合同.docxVIP

2024版智能土方工程管理与施工合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方地址

1.3合同双方法定代表人

1.4合同双方联系方式

2.合同标的及工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程类型

2.5工程工期

3.工程设计及施工方案

3.1设计单位

3.2施工单位

3.3设计文件及施工图纸

3.4施工方案及工艺要求

4.工程合同价款

4.1合同价款总额

4.2合同价款支付方式

4.3预付款及进度款支付

4.4结算及竣工结算

5.工程质量及验收标准

5.1质量标准

5.2验收程序

5.3验收标准

5.4质量保证期

6.施工进度及工期延误

6.1施工进度计划

6.2工期延误责任及处理

6.3工期延误索赔

7.安全生产及环境保护

7.1安全生产责任

7.2环境保护要求

7.3安全生产事故处理

8.合同变更及解除

8.1合同变更程序

8.2合同解除条件

8.3合同解除程序

9.违约责任及争议解决

9.1违约责任

9.2争议解决方式

9.3争议解决机构

10.合同生效及终止

10.1合同生效条件

10.2合同终止条件

10.3合同解除后的处理

11.合同附件

11.1设计文件及施工图纸

11.2合同附件清单

12.合同签署及生效日期

12.1合同签署日期

12.2合同生效日期

13.其他约定事项

13.1不可抗力条款

13.2合同必威体育官网网址条款

13.3合同解除条款

14.合同签署人及单位盖章

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方地址

1.3合同双方法定代表人

1.4合同双方联系方式

1.5合同签订日期

2.合同标的及工程概况

2.1工程名称：智能土方工程

2.2工程地点：市区街道

2.3工程规模：占地面积平方米，土方量立方米

2.4工程类型：智能土方工程

2.5工程工期：自合同生效之日起，共计个月

3.工程设计及施工方案

3.1设计单位：工程设计有限公司

3.2施工单位：建筑工程有限公司

3.3设计文件及施工图纸：详见附件一

3.4施工方案及工艺要求：详见附件二

4.工程合同价款

4.1合同价款总额：人民币万元整

4.2合同价款支付方式：分阶段支付，具体支付比例及时间节点详见附件三

4.3预付款及进度款支付：合同签订后个工作日内支付预付款万元，后续按工程进度支付进度款

4.4结算及竣工结算：工程竣工后，双方进行竣工结算，并在个工作日内完成结算支付

5.工程质量及验收标准

5.1质量标准：符合国家及行业相关质量标准

5.2验收程序：工程分阶段验收，具体验收程序详见附件四

5.3验收标准：详见附件五

5.4质量保证期：自工程竣工验收合格之日起，共计个月

6.施工进度及工期延误

6.1施工进度计划：详见附件六

6.2工期延误责任及处理：因施工单位原因导致的工期延误，由施工单位承担全部责任；因不可抗力等原因导致的工期延误，双方协商解决

6.3工期延误索赔：因施工单位原因导致的工期延误，每延误一天，应支付合同价款的‰作为违约金

7.安全生产及环境保护

7.1安全生产责任：施工单位负责施工现场的安全生产，确保施工人员的人身安全

7.2环境保护要求：施工单位应遵守国家及地方有关环境保护法规，采取措施保护施工现场环境

7.3安全生产事故处理：发生安全生产事故，施工单位应立即采取应急措施，并按照国家及地方相关法规进行处理

8.合同变更及解除

8.1合同变更程序：任何一方要求变更合同内容，应提前天书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议

8.2.1另一方严重违约，经催告后仍未履行；

8.2.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行；

8.2.3合同双方协商一致解除合同；

8.3合同解除程序：合同解除前，双方应就合同解除事宜进行协商，达成一致后，签订书面解除协议

9.违约责任及争议解决

9.1违约责任：任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等

9.2争议解决方式：合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁

9.3争议解决机构：仲裁委员会

10.合同生效及终止

10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效

10.2合同终止条件：合同履行完毕或根据合同约定及法律规定终止

10.3合同解除后的处理：合同解除后，双方应按照合同约定及法律规定处理剩余事宜，包括但不限于工程款的结算、设备移交等

11.合同附件

11.1设计文件及施工图纸：详见附件一

11.2合