2024版水电站大坝施工专业分包合同.docxVIP

2024版水电站大坝施工专业分包合同

本合同目录一览

1.合同签订与生效

1.1合同签订主体

1.2合同签订时间

1.3合同生效条件

1.4合同签订方式

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程类型

2.5工程工期

3.分包范围

3.1分包工程内容

3.2分包工程量

3.3分包工程图纸

3.4分包工程标准

4.分包价格

4.1分包工程总价格

4.2分包工程单价

4.3分包工程付款方式

4.4分包工程结算方式

5.分包单位责任

5.1施工质量责任

5.2施工安全责任

5.3施工进度责任

5.4施工环境保护责任

5.5施工协调责任

6.主承包单位责任

6.1工程管理责任

6.2施工协调责任

6.3资源调配责任

6.4施工现场管理责任

7.付款条件

7.1付款进度

7.2付款比例

7.3付款方式

7.4付款时间

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

8.3争议解决程序

9.合同解除

9.1合同解除条件

9.2合同解除程序

9.3合同解除后果

10.合同终止

10.1合同终止条件

10.2合同终止程序

10.3合同终止后果

11.违约责任

11.1违约责任形式

11.2违约责任承担

11.3违约责任赔偿

12.合同附件

12.1附件一：工程量清单

12.2附件二：施工图纸

12.3附件三：技术规范

12.4附件四：合同履行记录

13.合同补充与修改

13.1合同补充条件

13.2合同修改程序

13.3合同补充与修改的效力

14.合同其他约定事项

14.1合同执行期限

14.2合同履行地点

14.3合同必威体育官网网址条款

14.4合同争议管辖地

第一部分：合同如下：

1.合同签订与生效

1.1合同签订主体

1.2合同签订时间

本合同签订时间为2024年X月X日。

1.3合同生效条件

本合同自双方签字盖章之日起生效。

1.4合同签订方式

本合同采用书面形式签订，双方签字盖章后生效。

2.工程概况

2.1工程名称

本工程名称为水电站大坝施工工程。

2.2工程地点

本工程地点位于省市县。

2.3工程规模

本工程规模为立方米，包括大坝主体、溢洪道、电站厂房等。

2.4工程类型

本工程类型为水电站大坝施工工程。

2.5工程工期

本工程工期为个月，自合同生效之日起计算。

3.分包范围

3.1分包工程内容

乙方分包工程内容为大坝主体施工，包括混凝土浇筑、钢筋绑扎、模板安装等。

3.2分包工程量

乙方分包工程量为立方米，具体工程量以施工图纸及现场实际情况为准。

3.3分包工程图纸

乙方应按照甲方提供的施工图纸进行施工，如需修改图纸，应经甲方同意。

3.4分包工程标准

乙方分包工程应严格按照国家及行业相关施工标准进行，确保工程质量。

4.分包价格

4.1分包工程总价格

本工程分包总价格为人民币万元整。

4.2分包工程单价

本工程分包单价为人民币元/立方米。

4.3分包工程付款方式

本工程分包付款方式为分阶段付款，具体付款节点及比例由双方协商确定。

4.4分包工程结算方式

本工程分包结算方式为按实际完成工程量结算，结算以甲方审核确认的工程量为准。

5.分包单位责任

5.1施工质量责任

乙方应确保分包工程的施工质量，对因施工原因造成的质量问题承担责任。

5.2施工安全责任

乙方应严格遵守国家及行业安全规定，确保分包工程施工安全。

5.3施工进度责任

乙方应按照合同约定的工期完成分包工程，如因乙方原因造成工期延误，应承担相应的违约责任。

5.4施工环境保护责任

乙方应遵守国家及地方环境保护法规，采取有效措施减少施工过程中的环境污染。

5.5施工协调责任

乙方应积极配合甲方进行施工协调，确保工程顺利进行。

6.主承包单位责任

6.1工程管理责任

甲方应负责对整个工程进行管理，确保工程进度、质量、安全等方面的要求得到满足。

6.2施工协调责任

甲方应协调各方关系，确保分包工程施工顺利。

6.3资源调配责任

甲方应根据工程需要，合理调配资源，确保分包工程施工所需材料、设备等及时到位。

6.4施工现场管理责任

甲方应负责施工现场的管理，确保施工环境整洁、安全。

8.争议解决

8.1争议解决方式

本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。

8.2争议解决机构

如双方协商不成，可选择仲裁委员会作为争议解决机构。

8.3争议解决程序

提交仲裁的，双方应按照仲裁规则进行仲裁；提交诉讼的，双方应按照诉讼程序进行诉讼。

9.合同解除

9.1合同解除条件

（1）