2025建设工程施工合同（对外）对外建筑工程承包合同.docxVIP

?合同编号：

地址：

联系人：

联系电话：

地址：

联系人：

联系电话：

第一条合同范围与内容

1.1本合同项目的范围和内容具体如下：

（此处详细描述项目的范围和内容，包括但不限于工程地点、工程规模、工程结构、工程质量标准、工程工期等。）

第二条合同价格

2.1本合同项目的总价为人民币（大写）：元整（小写）：元。

2.2乙方应在合同签订后的七个工作日内向甲方提交施工预算，甲方应在收到预算后的十个工作日内审核并予以确认或提出修改意见。

第三条合同工期

3.1项目的计划开工日期为年月日，计划竣工日期为年月日。

3.2乙方应按照约定的工期完成施工任务。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

第四条质量标准

4.1乙方应按照国家和行业的相关标准、规范和设计文件要求，保证工程质量。

4.2工程验收合格后，乙方应承担保修责任，保修期限自验收合格之日起计算。

第五条合同的履行

5.1委托方应按照约定的时间和金额向承包方支付合同价款。

5.2承包方应按照约定的时间和质量标准完成施工任务。

第六条必威体育官网网址条款

6.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格必威体育官网网址。

6.2必威体育官网网址期限自本合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。

第七条违约责任

7.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。

第八条争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第九条其他约定

9.1本合同一式两份，双方各执一份。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

授权代表（签名）：授权代表（签名）：

签订日期：年月日签订日期：年月日

注意事项及解决办法：

1.合同的签订和履行应遵守中华人民共和国相关法律法规，双方应确保签订的合同内容合法、合规。

解决办法：双方在签订合同前，应对合同内容进行充分审查，确保合同符合法律法规的要求。如有疑问，可咨询专业法律人士。

2.双方应确保提供的合同资料真实、完整、有效。

解决办法：双方在签订合同前，应对提供的资料进行审查，必要时可进行实地考察或要求提供相关证明文件。

3.合同价款的支付和结算应按照约定的时间和金额进行。

解决办法：双方应严格按照合同约定的付款时间和金额进行支付，如有变更，应提前协商一致。

4.承包方应按照约定的时间和质量标准完成施工任务。

解决办法：双方应共同监督工程进度和质量，如有延期或质量问题，应及时协商解决。

5.双方应严格必威体育官网网址合同中的商业秘密和机密信息。

解决办法：双方应签订必威体育官网网址协议，明确必威体育官网网址内容和期限，并对泄露秘密的行为承担法律责任。

6.如发生合同争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

解决办法：双方在签订合应明确约定争议解决方式和管辖法院，以避免日后产生纠纷。

法律名词及名词解释：

1.合同：指平等主体的自然人、法人及其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

2.甲方：指委托方，即项目业主或投资人。

3.乙方：指承包方，即承担项目施工任务的单位。

4.合同价款：指双方约定的完成合同工程所需支付的金额。

5.合同工期：指双方约定的工程项目的计划开工日期和计划竣工日期。

6.工程质量：指工程项目符合国家法律法规、行业标准、设计文件和合同约定的程度。

7.保修责任：指承包方在工程验收合格后，对工程质量问题承担的修复和赔偿责任。

8.违约金：指一方违约时，应向守约方支付的赔偿金。

9.必威体育官网网址协议：指双方为保护合同中的商业秘密和机密信息，签订的约定必威体育官网网址内容和期限的协议。

10.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决的过程。

应用场合：

1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、市政工程、道路桥梁、水利设施等。

2.适用于委