灌注桩合同模板2024年通用.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

灌注桩合同模板2024年通用

本合同目录一览

第一条定义与解释

1.1合同当事人

1.2灌注桩

1.3工程

1.4施工期

1.5质量标准

1.6材料

1.7设备

1.8费用

1.9付款

1.10违约

1.11争议解决

1.12合同的生效、变更与终止

1.13必威体育官网网址

1.14法律适用与争议解决

第二条合同范围与工程量

2.1工程范围

2.2工程量

2.3施工方案

第三条施工要求

3.1施工标准

3.2施工工艺

3.3施工安全

3.4环境保护

第四条材料与设备

4.1材料供应

4.2设备供应

4.3材料与设备质量

第五条工程进度与质量控制

5.1施工进度计划

5.2进度控制

5.3质量控制

第六条费用与支付

6.1合同价格

6.2价格调整

6.3预付款

6.4进度付款

6.5竣工结算

6.6支付方式

第七条违约责任

7.1承包人违约

7.2发包人违约

7.3违约赔偿

第八条争议解决

8.1协商解决

8.2调解

8.3仲裁

8.4诉讼

第九条合同的生效、变更与终止

9.1合同生效

9.2合同变更

9.3合同终止

第十条必威体育官网网址

10.1必威体育官网网址义务

10.2必威体育官网网址期限

第十一条法律适用与争议解决

11.1法律适用

11.2争议解决

第十二条其他条款

12.1不可抗力

12.2forcemajeure

12.3附录

第十三条合同附件

13.1附件一：工程量清单

13.2附件二：施工方案

13.3附件三：材料与设备清单

13.4附件四：付款凭证

第十四条签字盖章

14.1承包人签字

14.2发包人签字

14.3盖章

14.4日期

第一部分：合同如下：

第一条定义与解释

1.1合同当事人

1.1.1承包人：指具有合法资质，承担本合同工程的主体单位。

1.1.2发包人：指在本合同中委托承包人进行工程施工的单位或个人。

1.2灌注桩

1.2.1灌注桩：指由桩身和桩尖组成的，现场灌注混凝土而成的竖向承载构件。

1.3工程

1.3.1工程：指发包人委托承包人施工的灌注桩工程，具体范围和内容见附件一：工程量清单。

1.4施工期

1.4.1

施工期：指本合同工程从开工之日起至工程竣工交付之日止的时间。

1.5质量标准

1.5.1质量标准：按照《建筑工程质量验收统一标准》GB503002013及行业相关标准执行。

1.6材料

1.6.1材料：指本合同工程所需的水泥、砂、石子等混凝土原材料，具体种类和规格见附件二：材料与设备清单。

1.7设备

1.7.1设备：指本合同工程施工所需的搅拌机、泵车、钻机等施工设备，具体种类和规格见附件二：材料与设备清单。

1.8费用

1.8.1费用：指发包人应支付给承包人的工程价款，包括工程量清单内和清单外的工程量及费用。

1.9付款

1.9.1付款：按照本合同约定的付款方式、付款时间和付款条件，发包人应支付给承包人的工程价款。

1.10违约

1.10.1违约：指合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。

1.11争议解决

1.11.1

争议解决：合同当事人发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有关调解组织申请调解；调解不成的，可以向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

1.12合同的生效、变更与终止

1.12.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。

1.12.2合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。

1.12.3合同终止：本合同在工程竣工交付且承包人完成合同约定的义务后终止。

第二条合同范围与工程量

2.1工程范围

2.1.1本合同工程包括：桩基工程、地基与基础处理工程、桩基检测等与灌注桩施工相关的工程。

2.2工程量

2.2.1工程量：按照附件一：工程量清单所列明的工程量进行施工。

2.3施工方案

2.3.1承包人应根据工程特点和施工条件，制定合理的施工方案，并提交发包人批准。

第三条施工要求

3.1施工标准

3.1.1承包人应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。

3.2施工工艺

3.2.1承包人应采用合理的施工工艺，确保工程进度和质量。

3.3施工安全

3.3.1承包人应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工，确保施工安全。

3.4环境保护

3.