2024版数据中心数据中心基础设施钢筋施工劳务分包合同-@-3.docxVIP

2024版数据中心数据中心基础设施钢筋施工劳务分包合同3

本合同目录一览

1.1合同双方基本信息

1.2合同标的及范围

1.3工程概况

1.4工程量清单

1.5工程进度计划

1.6施工质量要求

1.7工程验收标准

1.8材料供应及检验

1.9付款方式及结算

1.10工期延误及违约责任

1.11安全生产及环境保护

1.12争议解决方式

1.13合同生效及终止

1.14其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.1合同双方基本信息

1.1.1甲方（建设单位）：[甲方全称]

1.1.2乙方（施工单位）：[乙方全称]

1.1.3甲方联系人：[甲方联系人姓名]

1.1.4乙方联系人：[乙方联系人姓名]

1.1.5联系电话：[甲方联系电话][乙方联系电话]

1.1.6邮箱地址：[甲方邮箱][乙方邮箱]

1.2合同标的及范围

1.2.1合同标的：本合同标的为[项目名称]数据中心基础设施钢筋施工工程。

1.2.2工程范围：包括但不限于钢筋的加工、运输、安装、焊接等工序。

1.3工程概况

1.3.1工程名称：[项目名称]数据中心基础设施钢筋施工工程

1.3.2工程地点：[具体地址]

1.3.3工程规模：[工程规模描述]

1.3.4工程合同工期：自合同签订之日起[工期天数]日历天。

1.4工程量清单

1.4.1工程量清单以甲方提供的工程量清单为准，乙方应按照清单要求进行施工。

1.4.2乙方应确保工程量清单中的工程量真实、准确。

1.5施工质量要求

1.5.1乙方应严格按照国家相关施工规范、标准和设计图纸进行施工。

1.5.2施工质量应达到国家规定的合格标准，具体要求详见附件《施工质量标准》。

1.6工程验收标准

1.6.1工程验收应按照国家相关标准和规范进行。

1.6.2甲方有权对工程进行验收，验收合格后方可进入下一阶段施工。

1.7材料供应及检验

1.7.1乙方负责材料采购、运输、保管和使用。

1.7.2乙方应保证材料的合格性，并提供相关检验报告。

1.7.3甲方有权对材料进行抽样检验，检验不合格的材料应予退换。

1.8付款方式及结算

1.8.1付款方式：按工程进度分期付款，具体付款比例及时间节点详见附件《付款进度表》。

1.8.2结算：工程竣工后，乙方应提交完整的结算资料，甲方应在收到资料后[结算周期]日内完成结算。

1.9工期延误及违约责任

1.9.1乙方应严格按照合同约定的工期完成施工。

1.9.2因乙方原因造成工期延误，每延误一日，应向甲方支付[违约金比例]%的违约金。

1.10安全生产及环境保护

1.10.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规和标准。

1.10.2乙方应采取有效措施，防止施工现场污染，保护环境。

1.11争议解决方式

1.11.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

1.11.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

1.12合同生效及终止

1.12.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

1.12.2合同履行完毕或因不可抗力等原因导致合同无法履行时，合同终止。

1.13其他约定事项

1.13.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

1.13.2本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份，具有同等法律效力。

8.1付款方式及结算（续）

8.1.1甲方应在每个付款节点前，收到乙方提交的符合要求的工程进度报告、工程量清单、材料清单、验收报告等相关文件。

8.1.2乙方提交的文件应真实、完整，如因文件不真实或不完整导致付款延迟，责任由乙方承担。

8.1.3甲方有权根据实际情况调整付款进度，乙方应予以配合。

8.2工期延误及违约责任（续）

8.2.1因不可抗力因素导致工期延误，双方应协商确定工期顺延的具体天数。

8.2.2不可抗力因素包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等，双方应在合同中明确不可抗力的定义和范围。

8.2.3因乙方原因导致工期延误，乙方应承担由此产生的所有额外费用。

8.3安全生产及环境保护（续）

8.3.1乙方应制定安全生产和环境保护措施，并定期进行安全检查，确保施工安全。

8.3.2乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规，采取有效措施减少施工对环境的影响。

8.4争议解决方式（续）

8.4.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过协商解决。

8.4.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.5合同生效及终止（续）

8.5.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。

8.5.2合同终止后，双方应按照合同约定进行工程结算和资料移交。

8.6其他约定事项（续）

8.