某大型商场2024年扩建围挡施工合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

某大型商场2024年扩建围挡施工合同

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1甲方：某大型商场

1.2乙方：施工单位

1.3丙方：监理单位

第二条施工工程内容及规模

2.1工程内容：某大型商场2024年扩建围挡施工

2.2工程规模：具体面积、长度等

第三条施工工期

3.1工期开始日期：2024年某月某日

3.2工期结束日期：2024年某月某日

第四条施工标准及质量要求

4.1施工标准：按照国家相关法律法规及行业标准进行施工

4.2质量要求：达到设计文件规定的质量标准

第五条合同价格及支付方式

5.1合同总价：人民币【】元

5.2支付方式：分阶段支付

5.3支付时间：按照工程进度节点进行支付

第六条施工单位的责任与义务

6.1施工单位应按照合同约定完成施工任务

6.2施工单位应保证施工安全，防止事故发生

6.3施工单位应保证材料质量，提供相关合格证明

第七条监理单位的责任与义务

7.1监理单位应按照合同约定进行工程监理

7.2监理单位应定期对施工现场进行检查

7.3监理单位应对施工单位的施工过程进行监督，确保施工质量

第八条甲方的问题与责任

8.1甲方应按照合同约定提供施工场地

8.2甲方应对施工过程中的问题进行协调解决

8.3甲方应对施工单位的施工过程进行监督，确保施工质量

第九条违约责任

9.1各方应按照合同约定履行各自的权利和义务

9.2如一方违约，应承担违约责任，赔偿对方损失

第十条争议解决方式

10.1对于合同执行过程中发生的争议，各方应友好协商解决

10.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼

第十一条合同的变更和解除

11.1合同的变更和解除应经各方协商一致

11.2变更和解除合同的条件和程序按照法律规定执行

第十二条合同的生效、终止和解除

12.1本合同自各方签字盖章之日起生效

12.2合同终止和解除的条件和程序按照法律规定执行

第十三条必威体育官网网址条款

13.1各方应对合同内容和相关商务秘密予以必威体育官网网址

13.2泄露秘密的一方应承担相应的法律责任

第十四条其他条款

14.1本合同未尽事宜，可另行协商补充

14.2本合同一式【】份，各方执一份，具有同等法律效力

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

第二条施工工程内容及规模

2.1工程内容：某大型商场2024年扩建围挡施工，包括但不限于围挡的设计、施工、验收等。

2.2工程规模：具体面积为【】平方米，长度为【】米，高度为【】米。

第三条施工工期

3.1工期开始日期：2024年某月某日。

3.2工期结束日期：2024年某月某日。

第四条施工标准及质量要求

4.1施工标准：乙方应严格按照国家相关法律法规及行业标准进行施工，确保工程质量。

4.2质量要求：工程质量应达到设计文件规定的质量标准，包括但不限于耐久性、安全性、美观性等。

第五条合同价格及支付方式

5.1合同总价：人民币【】元，其中包括工程设计费、施工费、材料费、人工费等。

5.2支付方式：甲方按照工程进度节点分阶段支付乙方工程款项。

5.3支付时间：具体支付时间及金额由甲乙双方在工程进度报告中约定。

第六条施工单位的责任与义务

6.1乙方应按照合同约定完成施工任务，并保证施工进度和质量。

6.2乙方应加强施工现场的安全管理，防止事故发生，并承担因施工原因造成的人员伤亡和财产损失。

6.3乙方应保证所使用的材料质量，并提供相关合格证明和质保书。

第七条监理单位的责任与义务

7.1丙方应按照合同约定进行工程监理，确保施工质量和进度符合要求。

7.2丙方应定期对施工现场进行检查，并对施工单位的施工过程进行监督。

7.3丙方应对施工过程中的问题进行协调解决，并有权要求乙方整改或停工。

第八条甲方的问题与责任

8.1甲方应按照合同约定提供施工场地，确保施工条件符合要求。

8.2甲方应对施工过程中的问题进行协调解决，确保工程顺利进行。

8.3甲方应对乙方和丙方的施工过程进行监督，确保施工质量。

第九条违约责任

9.1各方应按照合同约定履行各自的权利和义务。

9.2如一方违约，应承担违约责任，赔偿对方损失，并支付违约金。

第十条争议解决方式

10.1对于合同执行过程中发生的争议，各方应友好协商解决。

10.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十一条合同的变更和解除

11.1合同的变更和解除应经各方