2024版木工古建筑保护工程承包施工合同.docxVIP

2024版木工古建筑保护工程承包施工合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1双方名称及法定代表人

1.2双方地址及联系方式

1.3合同签订日期及地点

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模及结构

2.4工程承包范围

3.工程进度及质量要求

3.1工程进度计划

3.2质量标准及验收办法

3.3质量保证期限

4.工程造价及付款方式

4.1工程造价计算依据

4.2付款方式及期限

4.3预付款、进度款、竣工结算款及保修金比例

5.合同工期

5.1工期计算方式

5.2工期延误及处理

5.3逾期竣工违约责任

6.材料供应

6.1材料供应方式

6.2材料质量及验收

6.3材料价格及调整

7.施工安全及环境保护

7.1施工现场安全管理

7.2环境保护措施及责任

7.3事故处理及责任

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2仲裁机构

8.3诉讼管辖法院

9.合同解除及终止

9.1合同解除条件

9.2合同终止条件

9.3解除及终止合同的处理

10.违约责任

10.1违约情形及处理

10.2违约金计算及支付

10.3其他违约责任

11.合同附件

11.1附件清单

11.2附件内容及要求

12.合同生效及变更

12.1合同生效条件

12.2合同变更程序

12.3合同解除及终止后相关事宜

13.合同签订及履行

13.1合同签订

13.2合同履行

13.3合同履行监督

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

第一条合同双方基本信息

1.1双方名称及法定代表人

甲方（建设单位）：[甲方全称]

法定代表人：[甲方法定代表人姓名]

乙方（施工单位）：[乙方全称]

法定代表人：[乙方法定代表人姓名]

1.2双方地址及联系方式

甲方地址：[甲方详细地址]

联系方式：[甲方联系电话]

乙方地址：[乙方详细地址]

联系方式：[乙方联系电话]

1.3合同签订日期及地点

签订日期：[合同签订日期]

签订地点：[合同签订地点]

第二条工程概况

2.1工程名称

[工程全称]

2.2工程地点

[工程具体地址]

2.3工程规模及结构

[工程规模描述]

[工程结构类型]

2.4工程承包范围

[具体承包内容，如：古建筑修复、加固、维护等]

第三条工程进度及质量要求

3.1工程进度计划

[详细进度计划，包括各阶段时间节点]

3.2质量标准及验收办法

[质量标准依据，如国家标准、行业标准等]

[验收办法及流程]

3.3质量保证期限

[质量保证期限，如：自竣工验收合格之日起两年]

第四条工程造价及付款方式

4.1工程造价计算依据

[计算依据，如：预算书、工程量清单等]

4.2付款方式及期限

[付款方式，如：分阶段付款、竣工后结算等]

[付款期限，如：每月支付进度款的5%，竣工结算后30日内支付尾款等]

4.3预付款、进度款、竣工结算款及保修金比例

[预付款比例，如：合同总额的10%]

[进度款比例及支付节点]

[竣工结算款比例及支付节点]

[保修金比例及支付方式]

第五条合同工期

5.1工期计算方式

[工期计算方法，如：按日历天数计算]

5.2工期延误及处理

[工期延误原因及责任划分]

[工期延误处理措施]

5.3逾期竣工违约责任

[逾期竣工违约金计算标准]

[逾期竣工处理程序]

第六条材料供应

6.1材料供应方式

[材料供应方式，如：甲方供应、乙方自行采购等]

6.2材料质量及验收

[材料质量标准]

[材料验收流程及标准]

6.3材料价格及调整

[材料价格计算方式]

[材料价格调整机制]

第七条施工安全及环境保护

7.1施工现场安全管理

[施工现场安全管理制度]

[安全责任划分及事故处理]

7.2环境保护措施及责任

[环境保护措施，如：扬尘控制、噪音治理等]

[环境保护责任及处罚]

第八条争议解决

8.1争议解决方式

[争议解决方式，如：协商、调解、仲裁、诉讼等]

[优先选择协商或调解解决争议，如协商或调解不成，则提交[仲裁机构名称]仲裁]

8.2仲裁机构

[仲裁机构名称及所在地]

8.3诉讼管辖法院

[有管辖权的人民法院名称]

第九条合同解除及终止

9.1合同解除条件

[合同解除的具体条件，如：一方违约、不可抗力等]

9.2合同终止条件

[合同终止的具体条件，如：工程完工、合同履行完毕等]

9.3解除及终止合同的处理

第十条违约责任

10.1违约情形及处理

[违约情形的具体描述，如：逾期付款、质量不合格、工期延误等]

[违约处理措施，包括但不限于：违约金、赔偿损失、终止合同等]

10.2违约金计算及支付

[违约金计算标准]

[违约金支付方式及期限]

10.3其他违约责任