教学楼砌筑工程协议条款版B版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

教学楼砌筑工程协议条款版B版

本合同目录一览

1.工程概述

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程内容

2.合同主体

2.1发包人

2.2承包人

3.工程价款

3.1工程预算

3.2合同价格

3.3价格调整

4.工程进度

4.1施工期限

4.2工程进度计划

4.3延期竣工

5.工程质量

5.1质量标准

5.2质量检验

5.3质量争议的处理

6.工程材料

6.1材料供应

6.2材料质量

6.3材料验收

7.安全生产

7.1安全生产责任

7.2安全防护措施

7.3安全事故的处理

8.合同的履行和变更

8.1合同的履行

8.2合同的变更

9.违约责任

9.1发包人的违约

9.2承包人的违约

10.争议解决

10.1争议的解决方式

10.2仲裁或诉讼

11.合同的解除

11.1合同解除的条件

11.2合同解除的后果

12.合同的效力

12.1合同的开始执行

12.2合同的终止

13.其他条款

13.1必威体育官网网址条款

13.2广告宣传

13.3知识产权

14.附则

14.1合同的签署

14.2合同的附件

14.3合同的修改和补充

第一部分：合同如下：

第一条工程概述

1.1工程名称：教学楼砌筑工程

1.2工程地点：省市大学校园内

1.3工程规模：根据设计图纸及工程量清单所示，教学楼砌筑工程包括主体结构、砌体工程、门窗工程等

1.4工程内容：包括但不限于教学楼建筑砌筑、结构加固、内外墙粉刷、门窗安装等全部施工内容

第二条合同主体

2.1发包人：大学

2.2承包人：具有相应资质和经验的建筑工程公司

第三条工程价款

3.1

工程预算：根据工程设计图纸、工程量清单及市场材料价格，确定工程预算金额为人民币元整（大写：人民币元整）

3.2合同价格：本工程合同价格为人民币元整（大写：人民币元整），包括但不限于施工图纸范围内的所有工程内容

3.3价格调整：合同履行过程中，如遇市场行情变化，双方可协商调整工程价款，具体调整方式按照双方另行签订的补充协议执行

第四条工程进度

4.1施工期限：本工程自开工之日起，施工期限为X个月

4.2工程进度计划：承包人应按照施工图纸及工程量清单，编制详细的施工进度计划，并报发包人批准

4.3延期竣工：如因承包人原因导致工程延期竣工，承包人应按照延期天数向发包人支付违约金，违约金计算方式为：人民币元/天

第五条工程质量

5.1质量标准：本工程质量应符合国家及行业相关标准、规范要求，达到设计文件及施工图纸所示的质量标准

5.2质量检验：发包人或者其委托的第三方机构，有权对工程质量进行检验，检验不合格的，承包人应按照发包人的要求进行整改

5.3质量争议的处理：如发生质量争议，双方应协商解决；协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼

第六条工程材料

6.1材料供应：承包人应按照施工图纸及工程量清单，采购合格的工程材料，并报发包人备案

6.2

材料质量：工程材料应符合国家及行业相关标准、规范要求，并提供相应的质量证明文件

6.3材料验收：发包人或者其委托的第三方机构，有权对工程材料进行验收，验收不合格的，承包人应按照发包人的要求进行更换或整改

第八条合同的履行和变更

8.1合同的履行：双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务，确保工程顺利实施

8.2合同的变更：如因设计变更或其他原因导致工程内容、工程量、工程价款等发生变化的，双方可协商签订补充协议，作为本合同的附件

第九条违约责任

9.1发包人的违约：如发包人未按约定履行合同义务，应承担相应的违约责任，向承包人支付违约金，违约金计算方式为：人民币元/天

9.2承包人的违约：如承包人未按约定履行合同义务，应承担相应的违约责任，向发包人支付违约金，违约金计算方式为：人民币元/天

第十条争议解决

10.1争议的解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼

10.2

仲裁或诉讼：如选择仲裁，仲裁地点为市；如选择诉讼，管辖法院为市人民法院

第十一条合同的解除

11.1合同解除的条件：如发生不可抗力等法律规定的情形，导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同

11.2合同解除的后果：合同解除后，双方应按照合同约定办理相关手续，互相退还已收款项，并承担因合同解除所造成的损