2024版水利枢纽工程施工大清包合同（含发电设施）.docxVIP

2024版水利枢纽工程施工大清包合同（含发电设施）

本合同目录一览

1.1项目概况

1.2工程范围

1.3工程工期

1.4工程质量

1.5工程安全

1.6合同双方责任

1.7合同价格

1.8付款方式

1.9付款进度

1.10风险责任

1.11争议解决

1.12合同变更

1.13合同解除

1.14合同终止

1.15违约责任

1.16合同附件

1.17合同生效

1.18合同解除与终止

1.19合同解除与终止后的处理

1.20争议解决方式

1.21合同附件清单

1.22合同争议解决机构

1.23合同解除与终止的生效日期

1.24合同解除与终止后的后续工作

1.25合同解除与终止后的责任承担

1.26合同解除与终止后的争议解决

1.27合同解除与终止后的处理方式

1.28合同解除与终止后的后续工作安排

1.29合同解除与终止后的责任追究

1.30合同解除与终止后的争议解决程序

1.31合同解除与终止后的处理结果

1.32合同解除与终止后的后续工作落实

1.33合同解除与终止后的责任承担方式

1.34合同解除与终止后的争议解决途径

1.35合同解除与终止后的处理方式及程序

1.36合同解除与终止后的后续工作执行

1.37合同解除与终止后的责任追究与处理

1.38合同解除与终止后的争议解决机制

1.39合同解除与终止后的处理结果及执行

1.40合同解除与终止后的后续工作安排及落实

第一部分：合同如下：

1.1项目概况

1.1.1项目名称：2024版水利枢纽工程施工大清包合同（含发电设施）

1.1.2项目地点：[具体地点]

1.1.3项目业主：[业主单位名称]

1.1.4项目设计单位：[设计单位名称]

1.1.5项目施工单位：[施工单位名称]

1.1.6项目监理单位：[监理单位名称]

1.2工程范围

1.2.1工程主要包括：大坝、溢洪道、泄洪洞、发电厂房、引水隧洞、尾水渠等主体工程。

1.2.2发电设施包括：水轮发电机组、升压变压器、配电系统等。

1.2.3工程量清单详见附件一。

1.3工程工期

1.3.1工程总工期为[具体工期]，自合同签订之日起计算。

1.3.2各分部工程的工期安排详见附件二。

1.4工程质量

1.4.1工程质量应符合国家及行业现行标准、规范和设计要求。

1.4.2工程质量评定标准及方法详见附件三。

1.5工程安全

1.5.1施工过程中应严格遵守国家有关安全生产法律法规和标准。

1.5.2施工单位应建立健全安全生产管理制度，确保施工安全。

1.5.3工程安全监督及事故处理办法详见附件四。

1.6合同双方责任

1.6.1业主单位责任：提供施工图纸、技术资料、工程用地等。

1.6.2施工单位责任：按照合同要求完成施工任务，保证工程质量、工期和安全。

1.6.3监理单位责任：对施工过程进行监督检查，确保工程质量、工期和安全。

1.7合同价格

1.7.1合同价格为[具体价格]，采用固定总价合同方式。

1.7.2合同价格包含：施工、设备、材料、管理、税费等一切费用。

1.8付款方式

1.8.1业主单位按合同约定支付工程款。

1.8.2付款比例为：开工前支付合同总价款的10%，主体工程完工支付60%，竣工验收合格后支付30%。

1.9付款进度

1.9.1付款进度安排详见附件五。

1.10风险责任

1.10.1因不可抗力导致工程停工、延误或损失，由双方协商解决。

1.10.2因业主原因导致工程停工、延误或损失，由业主承担相应责任。

1.10.3因施工单位原因导致工程停工、延误或损失，由施工单位承担相应责任。

8.1争议解决

8.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

8.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2合同变更

8.2.1合同的任何变更，必须以书面形式经双方签字盖章后方可生效。

8.2.2合同变更不得影响合同的其他条款，且变更内容不得违反法律法规。

8.3合同解除

8.3.1在合同履行过程中，任何一方违约，对方有权解除合同。

8.3.2合同解除后，双方应立即停止履行合同约定的义务。

8.4合同终止

8.4.1合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时，合同终止。

8.4.2合同终止后，双方应按照合同约定进行结算。

8.5违约责任

8.5.1任何一方违反合同约定，应承担违约责任。

8.5.2违约责任的承担方式包括但不限于：赔偿损失、支付违约金、恢复原状等。

8.6合同附件

8.6.1本合同附件包括但不限于：工程量清单、工期安排、质量评定标准、安全监督办法、付款进度安排等。

8.6.2附件与本合同具